（完整版）光伏发电项目工程分包合同

《（完整版）光伏发电项目工程分包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（完整版）光伏发电项目工程分包合同（54页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 合同编号： _屋顶分布式光伏电站项目 EPC承包合同发包方 (甲方）：xxxxx承包方 (乙方 ): xxxxxxxxx年 xx月 xx日 第一部分合同书发包方 (全称)： xxxxxx承包方 (全称)： xxxxxx（下简称：甲方）（下简称：乙方）依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就 xxxxxxxx项目 EPC承包事宜经协商达成一致，订立本合同。一、工程名称及地点承包工程名称： xxxxxxx屋顶分布式光伏电站项目。工程地点： _二、承包工程范围和方式（一）工程承包范围屋顶分布式光伏电站项目的设计、采购、建筑安装工程施工、建筑物屋顶防水、加固及更

2、换（若需要）、系统检测、调试、试运行、电网并网验收直至验收交付运行、竣工图编制、技术服务售后、以及在质保期内的消缺等全过程工作，在满足合同其他责任和义务的同时使本项目符合本合同规定的相关达标验收要求； 工程实施过程中承包方应提供设备的试验、运行、维护手册。本工程为交钥匙工程，承包方所负责内容需涵盖工程招标范围内的设计供货施工和验收。包括但不限于：1设计：编制整个工程项目的设计计算书、图纸和说明；在已有建筑物或构筑物上搭建光伏支架的；需提供建筑物承重荷载报告的，发包方保证协调配合提供；项目的设计与主要设备、材料的选型要求满足项目 25年有效寿命；项目现场电网接入所需建设的开关站及线路，需严格执行

3、项目所在地电网公司接入批复；相关设计接口协调、设计评审及现场设计代表服务等。2设备材料采购：完成工程所需的全部设备及材料的采购、接车、卸货、仓储保管场内运输等。3土建工程：包括但不限于：（1）电站管理区进场道路、电站光伏场区进场道路、配电室房屋建筑工程、室内外设备基础和电缆沟道、图纸要求区域内的地面及道路硬化、冲洗水池、污水收集池等附属工程。（2）光伏方阵区内安装及施工：箱变基础工程、屋顶光伏组件及支架基础工程施工、汇流箱安装、变压器土建及安装、低压接入相关电气设备的安装、通讯箱及逆变器安装及基础工程、电缆桥架施工、电缆敷设；管理区及光伏区接地工程施工；标段范围内围栏。乙方负责现场甲供货物卸车

4、及管理、货物场内二次运输、成品保护等工作，含测量 施工放线；乙方负责施工机械工具，均为由乙方包工包料（全包）施工。4电气工程：包括但不限于发电单元支架安装、组件安装及光伏电缆串接线、防雷接地安装工程；发电单元汇流箱、通讯箱、箱变、集中式逆变器和组串式逆变器安装及所需的电缆敷设及接线（包括通讯电缆、网线及光纤熔接） 、电缆管及桥架安装；设备和电缆供应；其他一切辅材及施工工作。5接入电网安装工程：负责项目开关站内的电气一次、二次所有设备的土建安装、试验、验收等相关调试设施、组织验收工程等，达到并网发电限额条件。6其他：安装智能监控系统，满足项目所需各种参数的收集、统计、显示与存储，且其中主要数据配

5、置服务器可远程传输、存储，满足无人值守要求，实现实时掌握关键设备和电站运行的状态和信息（此处应集成气象采集器等数据）PC端和 APP；安装光伏安防监控监控系统，要求满足实时监控各屋顶、预制仓及重要设备情况，并能将监控画面传输、存储；安装光伏组件冲洗系统，包含给排水设计及所需的设备设施；安装光伏组件的检修通道及扶爬梯。7参与上述所有设备的调试及项目并网前后对开关站内相关设施和光伏场区所必须的全部试验，包括对所有电器设备常规试验和对系统进行并网联调。8工程协调与服务：参与水保、环保、消防、供电等专项验收、投产验收和总体验收。负责技术培训、竣工验收、生产移交、以及质保期内的相关服务等。乙方就本工程在

6、移交时 ,项目需满足光伏发电站相关国家验收规范要求关条件要求。,满足项目所在地电网并网相9性能验收试验：依据本合同附件 6：性能考核试验。10售后和技术服务。11其他即便在承包范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各方验收所必要的工作等。（二）工程承包方式：采用固定单瓦造价模式，包含但不限于施工所需的材料、设备及人员均由乙方自行采购及配置（包括施工和安全设施等） 。在合同实施过程中由于客观原因导致实际装机容量与计划装机容量不一致时，包方确认可以调整装机容量，合同结算价款按合同约定的每瓦装机单价调整。三、承包合同价款经发拟建设规模为 xxxx兆瓦，乙方接受以固定单瓦造价 xx元/

7、W（含税价，见清单）折合工程总价暂定人民币 xxxx元(大写： xxxx元整) (以下简称“合同价格” )，甲方和乙方双方承诺以最终竣工验收的装机规模为基准，按上述单瓦造价为单价进行总价的最终结算。 付款方式： _上述合同价款为含税价，涵盖了乙方包括设计、设备安装、工程施工、指导安装、调试试验考核、电网接入验收、运输 (含大件运输措施费 )、技术资料、利润的全部相关费用。四、工期开工日期：本承包工程定于 xxxx年 xx竣工日期：本承包工程定于 xxxx 年 xx月 xx日开工；月 xx日完工。工期总日历天数：自开工之日起 xx个日历日内完成工程施工、验收试验和并网发电运行。乙方须按照此条件来

8、编排设计、设备供货进度和施工进度。五、工程质量标准本承包工程质量标准，符合国家和行业相关规范及标准：分项工程合格率 100；分项工程优良率 95；分部工程合格率 100；分部工程优良率 95；单位工程合格率 100；单位工程优良率 95。六、组成承包合同的文件及优先解释顺序（1）补充协议 (若有)（2 ）第一部分合同书（3 ）乙方的报价书；（4 ）本合同专用条款（5 ）本合同通用条款（6 ）合同附件（7）合同技术协议书 (若有)（8 ）招标文件、投标文件（9 ）标准、规范及有关技术文件（10）设计文件、资料和图纸（11）甲方和乙方确认的构成合同组成部分的其他文件。合同履行中，甲方和乙方和承包人

9、有关工程的洽商、变更等书面协议或备忘录、会议纪要、往来函件等文件视为本合同文件的构成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本合同上述约定顺序在先 者为准。在上述同一顺序中出现意思含糊或不一致的，则以时间在后者为准优先解释。在同一顺序中若多份文件出现意思含糊或不一致，则以时间在后者优先为准。在同一文件中出现意思含糊或不一致，则以对乙方严格者为准优先解释。七、其他条款1、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。2、乙方向甲方承诺：拥有完成本次项目应具备的一切资质，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程 (以下简称为“承包工程”

10、 )，并在质量保修期内承担保修责任。3、甲方向乙方承诺，在乙方没有违约行为和其他过错的前提下，按照合同约定的期限和方式，按实际发生工程量支付工程款项。4、乙方向甲方承诺，履行总包合同中与承包工程有关的甲方的所有义务，并与甲方承担履行承包工程合同以及确保承包工程质量的连带责任。八、合同的生效合同订立时间： xxxx年 xx月合同订立地点： _本合同自甲乙双方签字和加盖印章完毕即生效。 乙方甲方（章）：（章）：法定代表人：法定代表人：代理人：开户行：账 号：代理人：开户行：账号：税税号：号：电传邮地日话：真：编：址：期：电传邮地日话：真：编：址：年 月日期：年月日 第二部分通用条款一、词语定义及合

11、同文件l、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：11通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于承包工程施工的条款。12专用条款：是甲方与乙方根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。13发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。14甲方：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。15乙方：指在本承包合同第一部分合同书中约定的，被甲方接受的具有承

12、包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。16总包工程：指由发包人和甲方在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。17承包工程：指由甲方和乙方在第一部分合同书中约定的承包范围内的工程。18工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和甲方在总包合同专用条款中约定。19项目经理：指甲方在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。110承包项目经理：指由乙方在承包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行承包合同的代表。112承包合同：指甲方和乙方之间签订的施工专业承包合同，由第一

13、部分合同书、通用条款和专用条款组成。1.13工程建设标准：指与承包工程相关的工程建设标准，以及经甲方确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。1.14图纸：指由甲方提供的符合总包合同要求及承包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。1.15报价书：指由乙方根据承包合同的规定，为完成承包工程，向甲方提出的承包合同报价。在甲方采用招标方式确定乙方时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。 1.16综合单价：是指完成该项工程所有包含费用的单价，包含但不限于相应的人工费、机械费、材料费、措施费、保险费、管理费、利润、规费及税金等。1.17 中标通知书：指由甲方发出的确定乙方中标的通

14、知。1.18开工日期：指甲方和乙方在本合同第一部分合同书中约定的，乙方开始施工的绝对或相对的日期。1.19竣工日期：指甲方和乙方在本合同第一部分合同书中约定的，乙方完成承包工程的绝对或相对的日期。1.20合同价款：指甲方与乙方在本合同第一部分合同书中约定，甲方用以支付乙方按照承包合同完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1.21追加合同价款：指在承包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经甲方确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。1.22 施工场地：指由甲方提供的用于承包工程施工的场所，面图中具体指定的供乙方施工使用的任何其他场所。以及甲方在现场总平l.23书面形

15、式：指承包合同、信件和数据电文 (包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件 )等可以有形地表现所载内容的形式。1.24违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。1.25索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和 (或)工期顺延的要求。1.26 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.27小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间 )；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或

16、节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日 24时。1.28“电站”是指1.29“项目”是指。1.30“现场”是指屋顶分布式光伏电站项目现场，为合同设备的场所。1.31“初步验收”是指光伏电站标的内所有工程全部完成且与本工程有关的分系统调试结束，所有分项验收通过后整体启动调试前的验收。1.32“试运行”是指乙方完成整体调试后，光伏电站系统的各项性能达到设计要求且连续 5天的稳定运行。 1.33“竣工验收”是指通过试运行后，性能试验的结果表明已达到了承包工作和合同技术部分规定的保证值后，甲方对光伏电站工程的整体验收。1.34“移交生产”是指电站通过试运行后，各项性

17、能指标达到设计标准，工程质量优良，设备运行良好、无缺陷，通过与工程有关的各专项验收，满足上网条件和电能质量要求后的整体移交。1.35“最终验收”是指甲方对光伏电站系统保证期满，满足合同要求的各项性能保证指标后的验收。1.36“保修期”是指签发竣工验收证书之日计起按约定的期限。2、合同文件及解释顺序21合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：补充协议 (若有)第一部分合同书乙方的报价书；本合同专用条款本合同通用条款合同附件合同技术协议书 (若有)招标文件、投标文件标准、规范及有关技术文件设计文件、资料和图纸甲方和乙方确认的构成合同组成部分的

18、其他文件。合同履行中，甲方和乙方和承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或备忘录、会议纪要、往来函件等文件视为本合同文件的构成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本合同上述约定顺序在先者为准。在上述同一顺序中出现意思含糊或不一致的，则以时间在后者为准优先解释。在同一顺序中若多份文件出现意思含糊或不一致，则以时间在后者优先为准。在同一文件中出现意思含糊或不一致，则以对乙方严格者为准优先解释。3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准31语言文字除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。 32适用法律和行政法规除本合同专用条款中另

19、有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。33适用工程建设标准双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称； 本合同专用条款没有具体约定的，应使用总包合同中所规定的与承包工程有关的工程建设标准。本合同中没有相应工程建设标准的，应由甲方按照本合同专用条款约定的时间向乙方提出施工技术要求，乙方按约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方确认后执行。4、图纸41甲方应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向乙方提供图纸。乙方需要增加约定以外图纸套数的，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担；乙方应负责承包工程范围内图纸的保密工作，乙方的

20、保密义务在承包合同终止后，应当继续履行。42如承包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且甲方委托乙方进行深化施工图设计的，乙方应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原承包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，乙方的深化设计须经过甲方确认后方可进行施工。如乙方不具备相应的设计资质，应由甲方委托具有相应资质的单位进行深化设计。乙方应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。关于甲方委托乙方进行深化施工图设计的范围及发生的费用， 双方应在专用条款中约定。43甲方提供的图纸不能满足承包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。二、双方一般权利

21、和义务5、总包合同51乙方对有关承包工程的责任除本合同条款另有约定，乙方应履行并承担合同中与承包工程有关的甲方的所有义务与责任，同时应避免因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反合同中约定的甲方义务的情况发生。6、指令和决定61甲方指令就承包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据承包合同所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指 令事项，发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除。7、项目经理7.1 项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利， 并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前 6天以书面形式通知乙方，委派书及撤回通知作为承包合同的附

22、件。7.2甲方所发出的指令、通知，由项目经理 (或其授权人 )签字后，以书面形式交给乙方，承包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。 确有必要时，项目经理可发出口头指令，并在 48小时内给予书面确认。项目经理在 48小时后未予书面确认的，乙方应于甲方发出口头指令后 6天内提出书面确认要求，项目经理在乙方提出确认要求后 6天内不予答复，应视为乙方要求已被确认。乙方认为承包指令不合理，应在收到指令后 24小时内提出书面申告，甲方在收到乙方申告后 24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方。紧急情况下，项目经理可发出要求乙方立即执行的指令，乙方如有异议也应执行。如甲

23、方发出错误的指令，并给乙方造成经济损失的，则甲方应给予乙方相应的补偿，但因承包人违反承包合同引起的损失除外。7.3项目经理应按承包合同的约定，及时向乙方提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则乙方应在约定时间后 24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知甲方，项目经理在收到通知后 48小时内不予答复，应承担因延误造成的损失。7.4甲方如需更换项目经理，应至少提前 6天以书面形式通知乙方，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。8、承包项目经理81承包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。82乙方依据合同发出的请求和通知， 以书面形式由承包项目经理签字后送交项目经理，项目

24、经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。83承包项目经理按项目经理批准的施工组织设计 (或施工方案 )和依据承包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，承包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向项目经理送交报告。责任在甲方或第三人，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用，不顺延工期。84乙方如需更换承包项目经理，应至少提前 6天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。85甲方可与乙方协商，建议更换其认为不称职的承包项目经理。 9、甲方的工作91甲方应按本合同专

25、用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：(1) 向乙方提供施工场地。(2) 按本合同专用条款约定的时间，组织乙方参加发包人组织的图纸会审，向乙方进行设计图纸交底。(3) 提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。(4) 负责整个施工场地的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其它乙方之间的交叉配合，确保乙方按照经批准的施工组织设计进行施工。(5) 甲方应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。92甲方未履行前款各项义务，导致工期延误或给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方的相应损失。10、乙方的工作101乙方应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：(1) 乙方应按照

26、承包合同的约定，对承包工程进行施工、竣工和保修。乙方在审阅承包合同和 (或)总包合同时，或在承包合同的施工中，如发现承包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知甲方。(2) 在本合同专用条款约定的时间内，向甲方提供工程进度计划及相应进度统计报表。乙方不能按甲方批准的进度计划施工时，应根据甲方的要求提交一份修订的进度计划，以保证承包工程如期竣工。(3) 乙方应在专用条款约定的时间内，向甲方提交一份详细施工组织设计，甲方应在专用条款约定的时间内批准，乙方方可执行。(5) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办

27、理有关手续。(6) 乙方应允许甲方、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入承包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与承包合同有关的乙方的任何工作或准备的地点，乙方应提供方便。(7) 已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完承包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。(8) 乙方应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。102乙方未履行前款各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。11、合同解除 111如在乙方没有全面履行承包合同义务之前，合同解除，

28、则甲方应及时通知乙方解除承包合同，乙方接到通知后应尽快撤离现场。12、转包与再承包121本工程乙方不得将其承包的承包工程转包给他人，也不得将其承包的承包工程的全部或部分再承包给他人。如乙方将其承包的承包工程转包或再承包，将被视为违约，并承担违约责任。122乙方经甲方同意可以将劳务作业再承包给具有相应劳务承包资质的劳务承包企业。123乙方应对再承包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任。三、工期13、开工与延期开工131乙方应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期后 2天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方应当在接

29、到延期开工申请后的 24小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后 24小时内不答复，视为同意乙方要求。虽然甲方同意延期开工要求或乙方未在规定时间内提出开工，总工期不予顺延。132因甲方原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。14、工程竣工14.1乙方应按照本合同第一部分合同书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。14.2因乙方原因不能按照本合同第一部分合同书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。14.3因甲方负责的甲方供应设备及材料不能按时到达或其他甲方原因，工期是否顺延根据实际情况由甲乙双方协商确定。四、质量与

30、安全15、质量检查与验收15.1承包工程质量应达到本合同第一部分合同书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。15.2 双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。 15.3承包工程的检查、验收及工程试运等，按照总包合同相应的条款履行。乙方应就承包工程向甲方承担总包合同约定的甲方应承担的义务， 但并不免除甲方根据总包合同应承担的总包质量管理的责任。15.4乙方应允许并配合甲方或工程师进入乙方施工场地检查工程质量，乙方必须服从甲方或工程师的质量监督和管理

31、。15.5乙方完成一道施工工序后进入后一道工序之前，必须通知甲方现场项目部及工程监理进行验收并签证合格后方可进入后一道工序的施工。16、安全施工16.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力或安全管理不到位造成事故的责任和因此发生的费用。16.2在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，乙方应提出安全防护措施，经甲方批准后实施，发生的相应费用包括在合同的综合单价。16.3 发生安全事故，按照本合同相应条款处理。五、合同价款与支付17、合同价款及调整17.1承包工程的合同价款在第一部分合同书内约定。20、工程量的确认201乙方应按本合同专

32、用条款约定的时间向甲方提交已完工程量报告，甲方接到报告后按设计图纸计量或报经工程师计量，由甲方现场项目部负责工程量的签证，最终工程量确认由甲方预算成本控制部根据施工图和工程量签证单进行竣工结算工程量的双方确认。202乙方未按本合同专用条款约定的时间向甲方提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合甲方要求且未做整改的，甲方不予计量。203对乙方自行超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量和工程量签证。2l、合同价款的支付212甲方应按专用条款约定的时间和方式，向乙方支付工程款(进度款 )。213甲方超过约定的支付时间不支付工程款 (预付款、进度款 )，乙方可向甲方发出要求付款的

33、通知。六、工程变更22、工程变更承包单位在合同价款内完成全部合同内容非经甲方认可原因造成的价款增加甲方 不承担责任，但甲方有权由于承包方未履行合同报价清单、图纸、技术协议要求导致工程安全、质量或工期发生问题而进行的降价与罚款本合同为固定单价合同，乙方未完成报价清单中的各项内容进行按比例扣除， 除以下原因外，原则不作调整。1 、 工程建设规模所引起的投资增加或者减少。2 、 因甲方过错造成的费用增加。3、 变更价款的确定原则：如有单价清单按单价清单执行，如无单价清单但有类似项目按类似项目执行，上述两种情况外按定额组价下调20%执行。七、竣工验收及结算23、竣工验收231承包工程具备竣工验收条件的

34、，乙方应向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。232承包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的，乙方负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。233承包工程竣工日期为甲方签证的竣工验收证书之日。24、竣工结算及移交241承包工程竣工验收报告经甲方认可后 14天内，乙方向甲方递交承包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。25、质量保修251在包括承包工程的总包工程竣工交付使用后，乙方应按国家有关规定对承包工程出现的缺陷进行保修，乙方与甲方在工程竣工验收之前签订的质量保修书。八、违约、索赔及争议26、违约261当发

35、生下列情况之一时，视为甲方违约：(1) 甲方无正当理由不按承包合同的约定工程款支付，导致施工无法进行；(2)甲方无正当理由不按本合同通用条款第213款的约定支付工程竣工结算价款；(3) 在乙方没有违约行为和其他过错的前提下，甲方无正当理由不履行承包合同义务或不按承包合同约定履行义务的其他情况。甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。262当发生下列情况之一时，视为乙方违约： (1) 本合同通用条款第 121款提到的乙方将其承包的承包工程转包或再承包；(2) 本合同通用条款第 131款提到的因乙方原因不能按照本合同第一部分合同书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的；(3) 因乙方

36、原因工程质量达不到约定的质量标准；(4)乙方不履行承包合同义务或不按承包合同约定履行义务的其他情况，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。263乙方违反本合同可能产生的后果如乙方有违反承包合同的行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费， 在此情况下，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。27、索赔271当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。272在乙方没有违约行为和其他过错的前提下，甲方未能按承包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误

37、以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)乙方不能及时得到合同价款或乙方的其他经济损失，乙方可按总包合同约定的程序以书面形式向甲方索赔。273在承包工程施工过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，乙方可按照总包合同约定的索赔程序通过甲方提出索赔要求。在甲方收到乙方索赔报告后 21天内给予乙方明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后，甲方应将相应部分转交乙方。乙方应按照总包合同的规定及时向甲方提交承包工程的索赔报告，以保证甲方可以及时向发包人进行索赔。甲方在索赔报告给予答复，视为乙方的索赔报告已经得到批准。35天内未能对乙方的274甲方根据总包合同的约

38、定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求乙方协助时，乙方应就承包工程方面的情况，以书面形式向甲方发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便甲方能遵守总包合同有关索赔的约定。极配合，使得甲方涉及到承包工程的索赔未获成功，则甲方可在按承包合同约定应支付给乙方的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。28、争议乙方积281甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定第二种方式 解决争议：(1) 双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；(2) 向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。2

39、82发生争议后，双方应继续履行合同，保持承包工程施工连续，保护好已完工程。九、保障、保险及担保29、保障291除应由甲方承担的风险外，乙方应保障甲方免于承受在承包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：(1) 人员的伤亡；(2) 承包工程以外的任何财产的损失或损害。上列损失应由造成损失的责任方承担。292甲方应保障乙方免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支：(1) 按承包合同约定，实施和完成承包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害；(2) 由于发包人、甲方或其它承包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害

40、，或与此相关的索赔、诉讼等。上列损失应由造成损失的责任方承担。30、保险301乙方应为运至施工场地内用于承包工程的材料和待安装设备办理保险。甲方已经办理的保险视为乙方办理的保险。302乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。303保险事故发生时，甲方乙方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。304具体投保内容和相关责任，甲方乙方在本合同专用条款内约定。31、担保311如承包合同要求甲方向乙方提供支付担保时，甲方应与乙方协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。312如承包合同要求乙方向甲方提供履约担保时，乙

41、方应与甲方协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。 十、其他32、材料设备供应321有关材料设备供应的数量、程序及责任均按有关约定履行。322由乙方材料设备采购，必须提供产品合格证明资料，并须经甲方确认同意。33、文物乙方在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告甲方。34、不可抗力341不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。342不可抗力事件发生涉及乙方施工场地的，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。343乙方承担自身的人员和财产的损失。344因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责

42、任。35、承包合同解除351甲方和乙方协商一致，可以解除承包合同。352有下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同：(1) 因不可抗力导致合同无法履行；(2) 因一方违约 (包括因发包人原因造成工程停建或缓建 )导致合同无法履行。353承包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。354承包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。36、合同生效与终止361甲方乙方在本合同协议书中约定合同生效方式。362甲方乙方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工的承包工程并在工程项目质保期结束后，本合同即告终止。363承包合同的权利义务终止后，甲方乙方应遵循诚实信用原则，

43、履行通知、协助、保密等义务。37、合同份数371本合同正本两份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存一份。372本合同副六份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存三份。38、补充条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通 用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义：与同本合同的通用条款定义一致2合同文件及解释顺序：合同文件及解释顺序：见第一部分合同书和第二部分通用条款。3语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准31合同文件规定的语言文字为中文。32中国的法律、行政法规和规章、工程建设标准以外，合同中约定的

44、与承包工程相关的工程标准均适用于本承包工程。二、双方一般权利和义务4.甲方的工作(1) 向乙方提供施工场地。(2) 组织乙方参加发包人会审图纸。(3)向乙方进行设计图纸交底和技术交底。5乙方的工作乙方应完成下列工作（但不限于）：(1)乙方应在本合同签订生效后 3天内提交承包工程施工组织设计（含施工进度计划）、环境保护方案，报工程监理和项目部审批。重要的施工项目在施工前必须提交专项施工方案报工程监理和项目部审批。(2)施工电源：施工用电由乙方自理。(3)生活用水：乙方自理。(4)乙方采购进场设备和材料应该及时向甲方报送相关的质量保证资料：如合格证、检验报告、复检报告等，并报送工程监理审批同意后方

45、可用于本工程。(5)甲方采购的设备和材料到达现场后，由乙方和甲方负责货物的清点并移交给乙方保管，乙方负责装卸和二次搬运、并做好货物防水防潮保护工作。甲方采购的设备和材料因乙方在装卸、二次运输、保管、安装不当等造成损坏由乙方负责，视损失程度在保修金扣除。(6)乙方应该负责承包区域的施工临时道路铺设。临时道路必须按规划的路线进行。(7)安全文明施工：1应满足业主、监理对安全文明施工的要求。2现场木工房、钢筋加工厂应采用彩钢板维护，地坪简易硬化，满足防风沙要求。 相应的木工、钢筋加工机械应带顶棚，加工厂在出入口位置设置标识牌。3材料堆场应做简易硬化，满足材料堆放要求。4现场施工人员必须统一着装，满足

46、邀标人要求。5满足当地建设部门颁发的文明施工要求和当地草监局对施工场地草地保护的要求。6施工过程中标人严格执行电力建设安全健康与环境管理工作规定规定。三、工期6工程进度要求6.1工期要求：自开工之日起 xx个日历日内完成工程施工、验收试验和并网发电运行。乙方须按照此条件来编排设计、设备供货进度和施工进度。6.2工程项目进度计划如下表：编号 工作名称对应工期天数5天12完成现场勘查设计完成施工准备5天完成场站内光伏矩阵测（包含支架采购及安装、组件采购及安装、逆变器、汇流箱的采购及安装等）安装360天4567完成开关站及送出线路的建设完成数据采集监控部分的搭建试验测试（具备并网条件）完成并网验收6

47、0天60天65天70天6.3项目设计方案审查本合同签订生效后，即视为进场施工的依据，在合同生效5日后，发包方（即本合同甲方）组织光伏项目业主方、监理方、承包方（即本合同乙方）四方会议，由发包方（即本合同甲方）就项目相关的设计方案、设计图纸、施工图纸等进行汇报，屋顶业主方、光伏项目业主方、监理方及承包方（即本合同乙方）进行会审，并最终确定项目最终的设计方案。四、质量与安全7.质量不符合要求的处理及安全责任 7.1质量不符合要求的处理本项目工程由于施工中出现不符合质量和技术要求的现象， 乙方负责承包范围内工程的一切损失由乙方负责，如出现质量问题，及时按质量要求进行修复，一切费用自行解决，甲方不再增

48、加任何费用，并有权向乙方索赔乙方给甲方造成的损失。7.2安全责任因乙方原因造成的安全事故，由乙方负全责并承担相关的经济损失。五、合同价款支付与工程竣工结算8、合同价款及支付8.1固定单瓦造价 xx元/W（含税价）中包含 xx元/W（含税价）的光伏组件和逆变器的报价，以此报价为基准，若光伏组件和逆变器的采购价低于此报价，价差归甲方所有，则固定单瓦造价变更为原造价减价差，若采购价高于此报价，价差由甲方承担，则固定单瓦造价变更为原造价加价差。最终结算按照变更后的单瓦造价进行结算。价格表：项目单价（元 /瓦）备注勘察设计费xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx开具 6%增值税发票开具 17%增值税发

49、票开具 17%增值税发票开具 17%增值税发票开具 17%增值税发票开具 17%增值税发票开具 11%增值税发票开具 11%增值税发票开具 11%增值税发票组件、逆变器支架设备采购箱变（ 10KV）一次二次设备工程电缆建安工程加固费外线合计合计:人民币单价8.2付款条件：xx元/w合同总价为含税价，涵盖了乙方为履行本合同规定的义务和风险所需的全部费用，包括设计、设备、工程施工、指导安装、调试试验考核、电网接入验收、运输运输措施费 )、保险、技术资料、利润等和与本合同有关的所有税金和费用、风险费等其它费用。(含大件 因乙方原因造成甲方不能按时向乙方付款，且已影响工程进度，甲方有权暂时中止与乙方之

50、间的合同，并更改相应的合同条款，但此时甲方有权追究乙方延误工期的责任。在甲方向乙方支付符合甲方支付本合同约定的价款时，乙方向甲方开具合法有效的增值税专用发票，其中设计开具 6%增值税专用发票，设备材料开具 17%增值税专用发票，建安开具 11%增值税专用发票。8.3付款方式如下：8.3.1本合同生效之日起 5日历天内，乙方按照本合同第一部分三、约定的暂定总价的 10%向甲方交纳预付款保函和暂定总价 10%的合同履约保函。甲方在收到乙方关于预付款的保函之日起 3日内，按本合同第一部分三、约定的暂定总价的 10%向乙方支付预付款；乙方同光伏组件厂家签订订货合同后付至合同暂定总价的 20%，全额并网

51、发电且稳定运行 240小时后 80个日历天内付至合同最终结算总价的 95%；甲方扣留合同最终结算总价 5%的质保金，在乙方没有违约行为和其他过错的前提下，质保期（一年）满之日起 15日内向乙方付清。8.3.2光伏组件订货完成后甲方撤销预付款保函，工程全额并网发电后甲方撤销履约保函。8.4合同签订后 15日内，甲方按照本合同第一部分三、约定的暂定总价的 20%向乙方开具工程款支付保函，若甲方未能按合同约定支付工程款，乙方可凭此保函直接向银行申请支付工程款。同时，在乙方没有违约行为和其他过错的前提下，甲方若无正当理由未能按照合同约定支付工程款，则尚未支付的剩余款项，甲方按的担相应逾期利息。8%的年

52、利率的承8.5甲方承诺：工程并网验收完成后，若甲方无法按合同约定支付乙方工程款，本工程所有的资产及其收益权均归乙方所有，乙方有权自行转让处置本项目，所得的转让费用由于支付乙方的工程款及为此所发生的一切成本，相关手续甲方无条件配合办理。9、合同解除9.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。9.2如乙方再承包或转包其承包的工程，甲方有权解除本合同。9.3因乙方的施工进度、质量、安全等不符合甲方要求，甲方有权解除合同，并且应赔偿造成的相关所有损失，赔偿金额在已经施工的工程款中扣除，如工程款不足够扣除，甲方有权向乙方追偿。9.4有下列情形之一的，甲方或乙方均可以解除合同：(1) 因不可抗力导致合同无法履

53、行；(2)因一方违约 (包括因发包人原因造成工程停建或缓建 )导致本合同无法履行。 六、工程资料及验收11、工程资料及验收11.1乙方负责承包范围内的工程验收资料编制及费用。工程验收表格及验收项目划分应报工程监理和甲方项目部的同意。11.2配合甲方对工程的验收。七、争议12、争议12.1凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方同意任何一方可以向甲方所在地的法院提请诉讼方式解决纠纷。12.2在进行诉讼期间，除提交诉讼的事项外，合同仍应继续履行。八、其他13 、合同生效14.1本合同于年月日由甲乙双方授权代表在北京市长阳镇大宁山庄签字。14.2合

54、同生效条件如下：双方的法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字并加盖甲乙双方印章（合同专用章或行政公章）完毕即生效。14、合同份数本合同正本 份，副本份，其中，甲方正本 份，副本份，乙方正本 份，副本份，均具有同等法律效力。附件：附件 1乙方营业执照副本附件 2乙方安全生产许可证副本 附件 3技术协议书一、基本原则本协议书提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节规定所有的技术要求和使用标准，承包方应保证提供符合本技术部分和有关最新工业标准的优质产品及其相应服务。承包方提供的产品应满足本技术部分要求，最终技术协议以经发包方确认通过后的施工图为准另行签订。（主要设备材料：光伏组

55、件、支架、组串式逆变器、汇流箱、线缆、监控系统、安防系统、清洗系统以及并网接入所需的，涉及并网接入系统的按照当地国网公司的批复）二、项目概况本工程根据工艺要求并结合地形对电站进行整体布置设计和优化， 电气系统、防雷、防腐、运行监控系统、安防系统、清洗系统、检修通道及爬扶梯、构建筑物、场地排水及道路、管线接口标高综合考虑。项目使用寿命25年。三、项目技术要求3.1本项目应遵守的标准、文件光伏专项类：（1）GB/T29320-2012（2）GB/T29319-2012（3）GB/T19964-2012（4）GB50797-2012光伏电站太阳跟踪系统技术要求光伏发电系统接入配电网技术规定光伏发电站

56、接入电力系统技术规定光伏发电站设计规范 (附条文说明 )光伏发电工程验收规范 (附条文说明 )光伏发电站施工规范 (附条文说明 )并网型光伏逆变器技术条件（5）GB/T50796-2012（6）GB50794-2012（7）DB42/T862-2012（8）GB/T30427-2013（9）GB/T50865-2013（10）GB/T50866-2013（11）NB/T32006-2013（12）NB/T32004-2013（13）DB63/T1208-2013（14）DB44/T1508-2014并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法光伏发电接入配电网设计规范 (附条文说明 )光伏发电站接

57、入电力系统设计规范 (附条文说明 )光伏发电站电能质量检测技术规程光伏发电并网逆变器技术规范光伏发电站并网验收规范太阳能光伏电站设计与施工规范 （15）GB/T31366-2015（16）JG/T490-2016工程测量和地质勘察类：（1）岩土工程勘察规范光伏发电站监控系统技术要求太阳能光伏系统支架通用技术要求GB50021-2009。（2）建筑地基基础设计规范 GB50007-2011。（3）建筑抗震设计规范 GB50011-2010。（4）岩土试验方法标准 GB/T50123-1999。（5）土工试验方法标准 2007版 GB/T50123-1999。（6）地基动力特性测试规范 GB/T5

58、0269-97。（7）土的工程分类标准（附条文说明） GB/T 50145-2007（8）土工试验规程 SL237-1999。（9）建筑工程地质勘探与取样技术规程 JGJ/T 87-2012。（10）建筑桩基技术规范 JGJ94-2008。（11）建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012。（12）中国地震动参数区划图 GB18306-2001。（13）建筑工程地质勘探与取样技术规程 JGJ/T 87-2012（14）全球定位系统（ GPS）测量规范 GB/T18314-2009。（15）国家三、四等水准测量规范 GB/T 066-2009。（16）1 500、1 1000、1 2000地形图图式 GB/T7 20257.1-2007。（17）基础地理信息要素分类与代码 GB/T 13923-2006。（18）数字测绘产品质量要求第 1部分：数字线划地形图、数字高程模型质量要求 GB/T 17941.1-2000。（19）数字测绘产品检查验收规定和质量评定 GB/T 18316-2001土建类：（1）建筑工程抗震设防分类标准 G