一级建造师法规知识考试试题模拟训练含答案（58）

《一级建造师法规知识考试试题模拟训练含答案（58）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试试题模拟训练含答案（58）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考试试题模拟训练含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.按照特种设备法规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。A.10日B.15日C.20日D.30日【正确答案】D2.某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】B3.关于施工单位安全生产教育培训的说法中，正确的是()A.建筑施工单位根据实际情况决定是否建立劳动安全生产教育培训制度B.建设单

2、位负责对施工单位的主要负责人和安全生产管理人员进行安全生产知识和管理能力考核并收费相关考核费用C.施工单位使用被派遣劳动者时，无需对其进行安全生产教育和培训D.施工单位作业人员进入新岗位前，应当接受安全生产教育培训【正确答案】D4.【真题】关于施工现场大气污染防治的说法，正确的（）。A.重点是防治排放污染物B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米【正确答案】B5.?总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（）A.不承担责任B.各自承担责任C.承担适量的责任D.承担连带责任?【正确答案】D6.【真题】建设

3、单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。A.吊销资质证书B.罚款C.停业整顿D.降低资质等级【正确答案】B7.【真题】某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。A.重大劳动安全事故罪B.强令违章冒险作业罪C.重大责任事故罪D.工程重大安全事故罪【正确答案】D8.【真题】根据建筑业企业资质管理规定，属于建筑业企业资质序列的是()。A.工程总承包B.专业分包C.专业承包D.劳务承包【正确答案】C9.关于劳动争议仲

4、裁，提出仲裁的一方应当自劳动争议发生之日起()内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。A.60日B.半年C.一年D.任何期限【正确答案】C10.中华人民共和国安全生产管理条例由()签署发布。A.全国人大常委会B.国务院C.国家主席D.国务院总理【正确答案】D11.根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险的期限是()A.与合同计划工期一致B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止【正确答案】B12.【真题】关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（

5、）A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正；对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款C.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的.，该施工许可证自行废止，并由发证机关对责任单位处以罚款D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款【正确答案】A13.【真题】根据生产安全事故报告和调查处理条例的有关规定，除到了变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变

6、化的，应当及时补报。A.15B.20C.30D.40【正确答案】C14.工程建设中如果采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，()应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.质量监督机构【正确答案】A15.属于企业资质证书撤销的是（）A.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的?B.资质证书有效期届满，未依法申请延续的?C.建筑业企业依法终止的?D.建筑业企业资质依法被撤销、撤回或吊销的【正确答案】A16.根据安全生产许可证条例的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事

7、故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A.安全B.重大死亡C.死亡D.重伤【正确答案】C17.组织工程项目的竣工验收是()法定权利和义务。A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.总承包单位【正确答案】B18.梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是()。A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持B.法院对偿还借款期限内利息的

8、主张予以支持C.借款合同可以是无偿合同D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持【正确答案】B19.争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以()。A.请求法院强制执行B.请求仲裁强制执行C.要求对方承担缔约过失责任D.要求对方承担违约责任【正确答案】D20.根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是()A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用【正确答案】B21.【真题】关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是()。A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质

9、量B.应当依法报审施工图设计文件C.不得将建设工程肢解发包D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续【正确答案】D22.企业事业单位发生事故，造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()报告。A.事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门B.事故发生地的县级以上地方人民政府或者公安部门C.事故发生地的市级人民政府或者行政主管部门D.事故发生地及受影响区域的上一级人民政府【正确答案】A23.以下关于民事诉讼证据的正确表述是()。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用C.凡是知

10、道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证【正确答案】C24.【真题】根据文物保护法，关于保护文物的说法，正确的是（）A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算B.建筑工程选址应当尽可能避开一切文物C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动【正确答案】A25.行政强制法所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制()。A.许可B.赔偿C.执行D.处罚【正确答案】C26.发包人将全部施工任务发包给具有总承包资质的建筑业企业，由总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务，这

11、种承包方式称为()A.工程总承包B.施工总承包C.交钥匙总承包D.设计?施工总承包【正确答案】B27.【真题】某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是()。A.鉴定申请应当在庭审结束前提出B.鉴定报告由造价主管部门出具C.法院对鉴定请求不予支持D.鉴定期间计入审限【正确答案】C28.关于仲裁审理案件的方式，表述正确的是()。A.不公开也不开庭B.不公开但开庭C.公开但不开庭D.公开且开庭【正确答案】B29.某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是()。A.开标由当地建设行政主管部门主持

12、B.开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证C.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出D.开标时不能宣读投标文件【正确答案】C30.【真题】建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【正确答案】D31.下列关于建筑业企业资质申请的说法中，正确的是()A.只可申请一项建筑业企业资质B.必须申请两项以上的建筑业企业资质C.首次申请资质，应当申请最低等级资质D.增项申请资质，应当申请最高等级资质【正确答案】C32.【真题】关于规划许可证的说法正确的是（）。A.在乡村规划区内进行公益事

13、业建设无须办理规划许可B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理【正确答案】D33.某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是()。A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款【正确答案】D34.经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，法院有权()。A.缺

14、席判决B.视为申请撤诉C.驳回原告诉讼请求D.拘传原告到庭【正确答案】B35.根据我国民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.被告住所地B.调解协议签订地C.原告住所地D.调解组织所在地【正确答案】D36.【真题】关于注册商标有效期的说法，正确的是（）。A.10年，自申请之日起计算B.10年，自核准注册之日起计算C.20年，自申请之日起计算D.20年，自核准注册之日起计算【正确答案】B37.在某工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是()。A.施工企业B.项目经理C.建设单位D.项目经理部【正确答案】A

15、38.对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是()。A.支付存款本金及利息的请求权B.支付国债本息的请求权C.基于投资关系产生的缴付出资请求权D.支付工程款请求权【正确答案】D39.【真题】关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致B.仲裁审理案件应当公开进行C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭不能做出缺席裁决【正确答案】C40.?建设项目的环境影响评价文件的报批单位是（）。A.施工单位?B.环评单位?C.设计单位?D.建设单位?【正确答案】D41.某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规

16、定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()A.丁级B.丙级C.乙级D.甲级【正确答案】D42.?取得一级建造师执业资格证书的人员，应当受聘于一个具有勘察、设计、施工、咨询等单项或多项资质的单位，并通过（）提出注册申请。A.聘用单位?B.建设主管部门C.资格证书发放单位?D.注册管理单位【正确答案】A43.下列关于建筑市场诚信行为的公布的表述中，正确的是()A.良好行为记录信息公布期限一般为9个月至3年B.对整改确有实效的，经批准不良行为记录信息公布期限最短不得少于6个月C.被公告的招标投标当事人申请行政复议的，公告部门应停止违法行为记录的公告D.不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后

17、7日内【正确答案】D44.工程监理单位的主要安全责任是（）A.审查、要求整改或暂时停工、报告B.平行检验、旁站C.咨询、监督D.组织、控制、协调【正确答案】A45.建筑施工企业的总经理应当由()对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。A.县级以上人民政府B.有关主管部门C.安全生产管理部门D.建设行政管理部门【正确答案】B46.在某工程项目建设中，建筑结构所采用的新材料不符合现行强制性标准规定，施工单位提请建设单位组织并通过了专题技术论证，则()。A.论证通过后可使用B.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门备案C.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定D.报工程监理机构

18、批准【正确答案】C47.评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担（）A.连带责任B.共同责任C.集体责任D.个人责任【正确答案】D48.某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是()A.这起行政处罚不适用听证程序B.行政机关应负责组织听证C.行政机关应承担组织听证的费用D.施工单位有权要求举行听证【正确答案】A49.安全生产许可证条例规定，安全生产许可证的有效期为()年。A.2年B.3年C.5年D.因企业类型不同而不同【正确答案】B50.施工中，施工单位经监理工程师进行隐蔽工

19、程验收后进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由()承担。A.业主B.施工单位C.监理单位D.业主和监理单位共同【正确答案】B51.民事诉讼的基本特征不包括()。A.自愿性B.公权性C.强制性D.程序性【正确答案】A52.【真题】下列保险中，属于强制性保修的是（）.A.意外伤害保险B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险【正确答案】D53.某建筑公司总工程师窦某在完成单位工作过程中，利用自己业余时间编著了较为先进专业施工工法，则关于该作品的使用表述错误的是()。A.该作品著作权由窦某享有B.该作品建筑公

20、司有权在业务范围内优先使用C.窦某完全可以将该作品著作权许可第三人使用D.经单位同意，窦某可以许可第三人使用【正确答案】C54.【真题】关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长【正确答案】B55.物权变更自登记时发生法律效力的情形是（）A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权【正确答案】B56.【真题】关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()。A.申请施工许可证是取得建设用

21、地规划许可证的前置条件B.保证工程质量的安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证【正确答案】A57.【真题】关于抵押实现的说法，正确有是()。A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押后同自签订之日起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿D.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿【正确答案

22、】B58.王某与原执业单位解除合同关系时，为了不影响该单位的资质等级和工作，将自己的注册证书复制了一分交给了该单位，则王某的注册证书将()。A.被吊销B.被撤销C.延续有效D.被撤回【正确答案】A59.某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是()A.要约内容不明确B.要约人不特定C.受要约人错误D.无订立合同的意思表示【正确答案】C60.使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同估算价最低在()万元人民币以上的，必须进行招标。A.50B.100C.200D.3000【正确答案】B61

23、.【真题】人民法院审理行政案件，不适用（）。A.调解B.开庭审理C.公开审理D.两审终审制【正确答案】A62.【真题】根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人【正确答案】C63.安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是()。A.出借安全生产许可证B.未办理延期手续C.生产单位变更企业名称D.超越

24、法定职权颁发安全生产许可证【正确答案】D64.【真题】关于人民调解的说法，正确的是（）。A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【正确答案】A65.?用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）的工资。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍?【正确答案】B66.【真题】施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公大楼主体结构出现质量问题。关

25、于该大楼质量问题的说法，正确的是()A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【正确答案】A67.根据房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法的规定，对于接受转包、违法分包和利用他人名义承揽工程的单位，处以()的罚款。A.1万元以上3万元以下B.合同金额2%以上4%以下C.合同金额0.5%以上1%以下D.50万元以上100万元以下【正确答案】A68.下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是()A.制定

26、施工现场的消防安全制度B.向有关部门报审消防设计图纸C.对施工人员进行消防宣传教育D.定期检修施工现场的消防器材【正确答案】B69.?根据建设工程质量管理条例，下列选项中（）不符合工程监理单位质量责任和义务的规定。A.工程监理单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务B.工程监理单位不得转让工程监理业务C.工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理D.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监理?【正确答案】D70.按照注册建造师管理规定，下列情形中不予注册的情形是()。A.申请人年近花甲，已达59岁高龄B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注

27、册之日止已满3年C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故【正确答案】B71.某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为()。A.25.8万B.34.4万C.43万D.51.6万【正确答案】C72.【真题】根据著作权法，著作权是（）。A.随作品的发表而自动产生B.随作品的创作完成而自动产生C.在作品上加注版权标记后自动产生D.在作品以一定的物质形态固定后产生【正确答案】B73.建筑施工企业取

28、得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()。A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.为从业人员办理意外伤害保险【正确答案】A74.【真题】根据合同法，关于定作人权利和义务的说法，正确的是()。A.定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿B.没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付C.报酬约定不清的，定作人有权拒付D.因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任【正确答案】A75.根据工程建设项目施工招标投标办法，关于投标保证金的说法，正确的是()A.投标保证金不得采用银行保函形式B.投标保证金最高不得超过

29、50万C.招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止D.中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金【正确答案】D76.【真题】甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由（）。A.乙水泥厂承担B.双方连带责任C.双方按比例承担D.甲施工企业承担【正确答案】D77.甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲、乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫

30、付工程款的利息，人民法院应()。A.对该诉讼请求予以支持B.对该诉讼请求不予支持C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【正确答案】C78.【真题】甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()。A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金

31、额条款而致合同无效D.丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任【正确答案】D79.【真题】甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬【正确答案】B80.人民法院审理某建设工程施工合同纠纷，被告无正当理由拒不到庭的，法院有权()A.缺席判决B.延期审理C.驳回被告诉讼请求D.拘传被告到庭【正确答案】A81.在工程建设标准中，不属于强制性标准用词

32、的是()。A.不得B.不应C.必须D.不宜【正确答案】D82.对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应由发证机关()。A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款B.收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得D.责令停止施工，有违法所得的，处以5000元以上10000元以下的罚款【正确答案】B83.某材料供应商与建筑商因拖欠货款而产生纠纷，材料商拟提起诉讼，则该案件应由()管辖。A.材料商住所地法院B.建筑商住所地法院C.工程所在地法院D.交货地点法院【正确答案】B84.根据建设工程质量管理条例，监理工程师对建设工程实

33、施监理可采取的形式不包括()A.旁站B.剥离抽查C.巡视D.平行检验【正确答案】B85.【真题】根据民事诉讼法，申请仲裁裁决强制执行的期间为()。A.6个月B.1年C.2年D.3年【正确答案】C86.建设工程施工许可证的申请主体是()。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.项目管理服务单位【正确答案】B87.某工程因施工方原因造成质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是()。A.建设方可以解除合同B.建设方可以要求减少支付工程款C.建设方可以要求施工方承担违约责任D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款【正确答案】D88.属于行政责任种类的是(

34、)。A.留用察看B.签订履行合同失职罪C.记大过D.重大环境污染事故罪【正确答案】C89.【真题】关于物权保护的说法，正确的是（）。A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【正确答案】B90.在一般情况下，生产安全事故现场有关人员应当先向()报告事故。A.安全生产监督管理部门B.本级人民政府建设行政主管部门C.本单位负责人D.负有安全生产监督管理职责的有关部门【正确答案】C91.下列关于企业信用档案的表述中

35、，正确的是()。A.企业的信用档案主要记入不良行为记录B.企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供C.企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意【正确答案】C92.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）个月内申请续展注册。A.3B.6C.9D.12【正确答案】D93.根据我国法律规定，居住用地和工业用地的土地使用权出让最高年限分别是（）。A.70年和70年?B.70年和50年?C.50年和50年?D.50年和40年【正确答案】B94.【真题】根据劳动合同法，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳

36、动合同的是（）A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D.被依法追究刑事责任的【正确答案】C95.建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以()的方式告诉被保险人。A.书面B.口头C.通知D.布告形式张贴于施工现场【正确答案】D96.某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得()同意。A.城市规划部门B.建设行政管理部门C.水行政主管部门D.渔业主管部门【正确答案】C97.下列关于二审法院处理不服第一审判决、裁定的上诉案件的表述中，不正确的是()。A.对不服一审

37、裁定的上诉案件，一律使用裁定B.二审法院审理上诉案件，不能进行调解C.二审法院判决宣告前，上诉人申请撤诉的，是否准许，由二审法院裁定D.二审法院的判决、裁定，是终审的判决裁定【正确答案】B98.招标人的下列行为中，除()以外均属于与投标人串通投标。A.在开标前开启投标文件向有关投标人泄露信息B.向投标人泄露标底C.接受投标人贿赂D.授意投标人修改投标文件【正确答案】C99.关于劳动争议及其解决，说法正确的是（）A.劳动者工资争议适用劳动仲裁?B.劳动争议当事人必须签订仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁?C.劳动者对劳动仲裁裁决不服的，不得起诉?D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【正确答案】

38、A100.某建设单位与某招标代理公司签订一份招标代理合同，在合同履行过程中，双方发生争议并诉至法院。则受理法院应当根据合同法分则中关于()合同的相关规定处理。A.行纪B.技术服务C.委托D.居间【正确答案】C二.多选题(共70题)1.根据建设工程安全生产管理条例，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备的条件有（）A.注册资本B.技术装备C.专业技术人员D.企业效益E.职工学历水平【正确答案】ABC2.民事诉讼是建设工程纠纷解决的一种常见途径，当发生争议时，()可能成为诉讼参与人。A.建设单位B.施工单位C.造价鉴定机构D.现场监理工程师E.主审法官【正确答案】ABCD3.

39、【真题】安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的B.安全生产许可证颁发管理机关人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的【正确答案】BCDE4.根据民事诉讼法及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()A.律师代理意见B.施工单位偷录的谈判录音C.工程设计图纸D.工程质量鉴定报告E.被告法定代表人的陈述【正确答案】CDE5.【真题】关于外商

40、投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）?A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包?B.全部由外国投资.外国赠款.外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包?C.由中国投资.但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽?D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成?E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程。?【正确答案】BD6.根据下列材料，回答

41、以下5道题问题：?某建筑公司有140名员工，目前经营发生严重困难，需要裁减人员。公司员工存在以下情况：小张大学毕业刚来公司工作4个月，因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件，主动提出解除劳动合同，公司副总刘某与公司的劳动合同期满，因刘某工作能力强，公司提出提高工资待遇，想留下刘某与公司共渡难关，但刘某不同意续订合同；陈某不能胜任工作，调整工作岗位后仍然不能胜任工作；员工李某与公司订立了无固定期限合同；员工朱某与公司订立了3年期限劳动合同，并且其家庭无其他就业人员，还有需要抚养的未成年人；赵某在公司连续工作了15年，还有3年就到了法定退休年龄；钱某因工负伤，并丧失了部分劳动能力；女职工孙某刚来工作

42、2年，并且正在孕期；员工周某与公司订立的是完成今年一个在建项目为期限的劳动合同；吴某与公司签订的合同期限是3年。裁员时公司应优先留用的员工是（）。A.小张?B.孙某?C.李某?D.刘某E.朱某?【正确答案】CE7.建筑墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取()形式实施工程监理。A.巡查B.抽检C.平行检验D.旁站E.巡视【正确答案】CDE8.关于建设工程保证担保，下列说法中正确的有()A.保证分为一般保证和连带责任保证B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，不必取得保证人的同意C.保证人对未经其同意转让的债务，承担连带责任D.保证期间，债权人依法将主债权转让给

43、第三人的，保证人不再承担保证责任E.债权人与债务人变更主合同，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任【正确答案】AE9.【真题】根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣亚日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用

44、的，以转移占有建设工程之白为竣工日期【正确答案】BCE10.【真题】关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准E.全国重点文物保护单位不得拆除【正确答案】AD11.【真题】当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形有()A.没有仲裁协议的B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的C.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D.仲裁庭的组成或仲裁程序违反法定程序的E.仲裁

45、所依据的证据是伪造的【正确答案】ABDE12.房屋拆迁管理部门在发放房屋拆迁许可证的同时，应当将房屋拆迁许可证中载明的（）事项予以公告。A.拆迁人?B.拆迁范围?C.拆迁补偿?D.拆迁安置E.拆迁期限?【正确答案】ABE13.根据建设工程安全生产管理条例，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备符合国家规定的()A.注册资本B.技术装备C.专业技术人员D.企业效益E.职工学历水平【正确答案】ABC14.关于劳动合同中试用期的约定，错误的是()。A.劳动合同期限3个月以下，试用期不得超过1个月B.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过3个月C.无固定期限的劳动合同，试

46、用期不得超过6个月D.用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期，但累计不得超过6个月E.完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期【正确答案】ABD15.根据绿色施工导则的规定，为有效防治施工现场大气扬尘污染，施工单位可采取下列措施()。A.运送土方车辆封闭严密B.施工现场出口设置洗车槽C.堆放的土方洒水、覆盖D.建筑垃圾分类堆放E.高层建筑垃圾清运采用密闭容器【正确答案】ABCE16.【真题】下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A.对拘役不服的B.行政机关工作人员对奖惩决定不服的C.认为行政机关侵犯其财产权的D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的E.认为行政机关制定发

47、布的具有普遍约束力的决定违法的【正确答案】CD17.【真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,关于安全生产许可证的说法正确的有（）。A.施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动B.施工企业变更法定代表人的,不必办理安全生产许可证变更手续C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目,不得颁发施工许可证D.施工企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件E.未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时自动延期【正确答案】ACD18.在代理关系中涉及的主体包括()。A.代理人B.权利人C.被代理人D.义务人E.第三人【正确答案】ACE19.目前我国实行的强制性标准包含()。

48、A.批准发布时已明确为强制性标准的B.发布时未明确为强制性标准，但其编号中不带/TC.自2000年后批准发布，未明确为强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文（黑体字），编号也不带/TD.国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的E.发布标准中使用宜、不宜等用词的条文的【正确答案】ABC20.因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括()。A.通知对方B.继续履行C.赔偿损失D.解除合同E.提供相关证明【正确答案】AE21.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的有()。A.意外伤害保险为非强制保险B.被保险人为从事危险作业人员C.受益人可以不是被保险人

49、D.保险费由分包单位支付E.保险期限由施工企业根据实际自行确定【正确答案】ABC22.甲施工企业的项目材料员乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法中正确的是()。A.该买卖行为有效B.乙有撤销权C.丙有催告权D.构成表见代理E.甲有追认权【正确答案】CE23.【真题】在施工过程中施工技术人员发行设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应()。A.继续按照工程图纸施工B.按照技术标准修改图纸C.按照标准图集施工D.及时提出意见和建议E.通过建设单位要求设计单位予以修改【正确答案】DE24.建筑工程安全防护、文明施工措施费用主要包含()。A.文明施工费B.临时设施费C.工程排污费D.安全

50、施工费E.环境保护费【正确答案】ABDE25.【真题】根据建设工程质量管理条例，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（）。A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的B.任意压缩合理工期的C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的E.欠付工程款数额较大的【正确答案】ABCD26.物权的保护包括()。A.请求确认物权B.请求排除妨碍C.请求恢复原状D.支付违约金E.请求返还原物【正确答案】ABCE27.土地上已设立()的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。A.土地承包经营权B.建设用地使用权C.宅基地使用

51、权D.抵押担保权E.租赁使用权【正确答案】ABC28.【真题】根据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准，属于工程质量不良行为的有()。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B.将承揽的工程转包或违法分包；C.施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的D.未按照节能设计进行施工E.未履行保修义务或拖延履行保修义务的【正确答案】DE29.【真题】关于建设工程保险的说法，正确的有()。A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险D.建筑工程一切险

52、的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期【正确答案】BE30.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当()A.通知抵押权人B.经抵押权人同意C.重新办理抵押登记D.经所有权人许可E.告知受让人转让物已经抵押的情况【正确答案】AE31.重点工程的施工现场应当履行的消防安全责任包括()。A.确定消防安全管理人B.建立消防档案C.实行每周防火巡查，并建立巡查记录D.对职工进行岗前消防安全培训E.定期组织消防演练【正确答案】ABDE32.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元人民币的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分

53、期付款，最后一笔尾款于2016年8月31日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2016年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中，不正确的是()。A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2016年8月31日起6个月B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2016年8月31曰起6个月D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月E.丙企业承担违约责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月【正确答案】ABDE33.某建筑

54、施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照建设工程安全生产管理条例规定，该塔吊使用前，必须由()共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。A.总承包单位B.监理单位C.建设单位D.分包单位E.建筑设备厂【正确答案】ADE34.某工程公司承建写字楼工程，根据我国建筑法和建设工程安全生产管理条例投保了建筑意外伤害保险。该险种承保的范围包括()。A.工程本身受损B.施工用设施受损C.被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残D.被保险人在施工现场被高空坠物砸死E.场地清理费【正确答案】CD35.【真题】施工单位的下列行为符合工程安全部良行为认定标准的

55、有（）A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的E.未按照节能设计进行施工的【正确答案】ABCD36.生产经营单位申请应急预案，应当提交以下材料：()。A.应急预案备案申请表B.应急预案评审意见C.应急预案论证意见D.应急预案的演练计划E.应急预案文本【正确答案】ABCE37.【真题】投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。A.没收财产B.拘役C.有期徒刑D.罚金E.管制【正确答案】BCD38.关于工程竣工验收的说法，正确的有()A.工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人送交竣工验收报告，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工之日C.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期D.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以