一级建造师法规知识考试试题模拟训练含答案（第2套）

《一级建造师法规知识考试试题模拟训练含答案（第2套）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试试题模拟训练含答案（第2套）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考试试题模拟训练含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.同一机关制定的地方性法规中，一般规定与特别规定不一致时，应当适用()A.一般规定B.特别规定C.上一级机关制定的法规的规定D.国务院制定的行政规章的规定【正确答案】B2.下列可以分两段进行招标的项目是()。A.技术复杂的项目B.潜在投标人较多的项目C.潜在投标人较少的项目D.精确拟定技术规格的项目【正确答案】A3.【真题】物权变更自登记时发生法律效力的是()。A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权【正确答案】B4.【真题】下列法律责任中，属于民事责任承

2、担方式的是（）。A.警告B.吊销许可证C.责令停产停业D.停止侵害【正确答案】D5.合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是()条款。A.违约责任B.解决争议C.价款或酬金D.数量和质量【正确答案】B6.关于建设工程领域的民事纠纷，下列表述错误的是()A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼【正确答案】A7.【真题】甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企

3、业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据合同法，此协议为()。A.财产租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同【正确答案】B8.【真题】甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。A.丙先行代为清偿B.甲和丙代为支付C.甲先行支付D.甲和丙先行支付【正确答案】C9.职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在()小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。A.12B.24C.48D.60【正确答案】C10.建设工程在保险范围和保修

4、期内发生质量问题的，（）应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。A.建设单位?B.施工单位C.总承包商?D.建设单位和施工单位?【正确答案】B11.施工项目负责人是指建设工程项目的()A.总经理B.总工程师C.项目经理D.董事长【正确答案】C12.【真题】在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门【正确答案】A13.根据民法通则规定，法定代理终止的情形不包括()。A.代理期间届满或者代理事务完成B.被代理人或者代理人死亡C.代理人丧失民事行为能力D.指定代理的人民法院

5、或者指定单位取消指定【正确答案】A14.承、发包人以建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D.继续等待验收【正确答案】B15.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债权实现的方式是（）A.保证B.质押C.抵押D.留置【正确答案】B16.【真题】关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。A.

6、文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊，情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准【正确答案】C17.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.全国人大常委会B.最高法院C.国务院D.全国人民代表大会【正确答案】A18.施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5000元/台，限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签

7、订供货合同。下列说法中正确的是()。A.厂家发出的要约失效B.厂家要约撤销C.施工单位同意订货的表示是承诺D.厂家的要约仍然有效【正确答案】A19.三项岗位人员持证上岗最低比例为()。A.75%B.85%C.95%D.100%【正确答案】D20.工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受()委托，按照合同约定，代表其对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。A.建设单位B.施工单位C.勘察单位D.监理单位【正确答案】A21.?施工企业承建的办公大楼没有经验验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，下列正确的是（）。A.主体结构的最低保修期

8、限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【正确答案】A22.【真题】关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B.两个不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任【正确答案】C23.下列法律中，不属于民商法的是()。

9、A.合同法B.劳动合同法C.公司法D.物权法【正确答案】B24.关于法的效力层级，下列表述中错误的是（）。A.宪法至上B.新法优于1日法C.特别法优于一般法D.-般法优于特别法【正确答案】D25.【真题】招标投标违法行为的行政处罚决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C.依照当事人申请可停止公告D.公告部门可自行决定是否停止公告【正确答案】A26.监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检查，此种监理形式称为()。A.旁站B.巡视C.平行检验D.巡查【正确答

10、案】A27.某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。由于乙对此类项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金。对此，下列说法中错误的是()。A.丙无权要求开发商履行合同B.丙可以要求乙履行合同C.乙可以要求开发商履行合同D.乙应向丙披露委托人【正确答案】A28.【真题】关于知识产权的说法，正确的是()。A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.我国法律规定的工业产权范围广于保护工业产权巴黎公约所规定的工业产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以

11、及科技成果【正确答案】A29.【真题】建设项目施工过程中发现底下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【正确答案】D30.某建设单位于2015年2月15日申请领取了某建设项目的施工许可证，但因项目拆迁受阻，2016年2月22日才决定开工，则建设单位应当()A.向发证机关报告后即可开工B.向发证机关再次申请施工许可证延期C.向发证机关重新申请领取施工许可证D.报发证机关重新核验施工许可证【正确答案】C31.【真题】对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()A.行政行为超越职权B行政行为B.被告不履行或迟

12、延履行法定职责C.行政处罚显失公平查看试题解析进入焚题库【正确答案】32.2001年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月，乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则的有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是（）。A.2001年5月5日至2002年5月5日B.2001年5月5日至2002年5月25日C.2001年5月5日至2003年5月5日D.2001年5月5E1至2003年5月25日【正确答案】A33.【真题】关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B.联合体一方具备招标文件规定的

13、相应资格条件即可C.联合体各方均应具备招标文件规定的相应资格条件D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级【正确答案】C34.甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产，双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装、投产。对此，甲公司()。A.可以解除K06和其后各批电子装置的采购合同B.只能解除K06电子装置的采购合同C.只能继续履行合同D.解除采购合同应获得乙的同意【正确答案】A35.关于无权代理人签订的合同，下列说法中错误的是()A.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任B.相对人可以催告

14、被代理人在1个月内予以追认C.被代理人未作表示的，视为同意追认D.合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利【正确答案】C36.唐某刚满16周岁即被聘于甲施工单位，下列说法中，正确的是()。A.唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同B.因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签劳动合同C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全【正确答案】C37.专利是对于()所享有的制造、使用和销售的专有权。A.技术秘密B.商业秘密C.发明创造D.公开的发明创造【正确答案】C38.注册商标有效期满，可以提出续展申请，续展申请的

15、次数为()。A.1次B.3次C.无数次D.5次【正确答案】C39.民事代理中的转代理可以发生在()情形下。A.委托代理B.法定代理C.表见代理D.指定代理【正确答案】A40.对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是()。A.支付存款本金及利息的请求权B.支付国债本息的请求权C.基于投资关系产生的缴付出资请求权D.支付工程款请求权【正确答案】D41.建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位()。A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应向发证机关重新申请领取施工许可证D.应当报发证

16、机关重新核验施工许可证【正确答案】C42.某大学建设教师公寓项目，未经竣工验收，校方就投入使用；使用过程中，又发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，这一质量缺陷，承担责任的说法正确的是（）A.大学自己承担责任?B.大学负责维修?C.施工方承担质量保修责任?D.大学和施工方共同承担责任【正确答案】C43.对于需要实施拆除的工程，建设单位应在工程施工()向工程所在地的县级以上地方政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.7日前B.10日前C.15日前D.同时【正确答案】C44.某建筑工程投入使用后，建设单位发现车库挡土墙发生偏移，经分析测算原因是设计挡土墙截面过小所致，建设单位委托施工单位进行了修缮

17、加固处理，该部分费用施工单位应向()索赔。A.设计单位B.建设单位C.审图单位D.监理单位【正确答案】B45.根据专利法，发明创造是指发明、实用新型和外观设计。下列不属于发明的是()A.新型产品B.产品制造的新方法C.改进产品的新技术方案D.产品形状的新设计【正确答案】D46.【真题】关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D.对人民法院就级别管辖异

18、议作出的裁定，当事人不得上诉【正确答案】A47.某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由()承担。A.施工单位B.建设单位C.产权单位D.档案管理部门【正确答案】B48.【真题】关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()。A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B.保证工程质量的安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证【正确答案】A49.评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合

19、理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是()。A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标【正确答案】A50.企业事业单位发生事故，造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()报告。A.事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门B.事故发生地的县级以上地方人民政府或者公安部门C.事故发生地的市级人民政府或者行政主管部门D.事故发生地及受影响区域的上一级人民政府【正确答案】A51.人民法院可以根

20、据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是()A.没收B.扣押C.查封D.勘验【正确答案】A52.【真题】根据绿色施工导则，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水【正确答案】A53.某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是()。A.负责工程保修的施工单位B.物业单位C.装修单位D.住户甲【正确答案】A54.仲裁的基本特点不包括（）A.独立性B.公权性C.保密性D.自愿性

21、【正确答案】B55.在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工D.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地【正确答案】C56.某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一审人民法院开庭审理的过程中，王某的儿子有病住院急需用钱，则关于本案中先予执行的适用，下列说法中，正确的是()A.人民法院可直接裁定先予执行B.王某可请求一审人民法院裁定先予执行C.因尚未审理完毕，当

22、事人不能申请先予执行D.若王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失【正确答案】B57.甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()A.应当由甲公司承担全部债务B.乙公司与丙公司均不承担清偿债务C.应当由乙、丙公司承担连带债务D.应当由乙公司承担全部债务【正确答案】C58.住房和城乡建设部发布的危险性较大的分部分项工程安全管理办法中规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。安全专项施工方案的内容不包括（）A.工程概况B.编制依据C.施工图预算D.施工工艺技术【正确答案】C59.在建设工程施工合同

23、中，解除权可以针对()行使。A.无效合同B.有效合同C.效力待定合同D.可撤销合同【正确答案】B60.按照注册建造师管理规定，下列情形中不予注册的情形是()。A.申请人年近花甲，已达59岁高龄B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故【正确答案】B61.【真题】关于工伤医疗停工留薪期的说法，正确的是()A.在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少B.停工薪期一般不超过12个月C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付D.停

24、工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇【正确答案】B62.某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】B63.【真题】施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测.A.施工企业质量管理部门B.设计单位或监理单位C.工程质量监督机构D.建设单位或监理单位【正确答案】D64.劳动合同法规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者()。A.已解除劳动合同B.已订立期限为1年的固定期限合同

25、C.签订期限为2年的固定期限合同D.已订立无固定期限劳动合同【正确答案】D65.【真题】施工企业的施工现场消防安全责任人是()。A.施工企业负责人B.专职安全员C.专职消防安全员D.项目负责人【正确答案】D66.根据工程建设项目施工招标投标办法，关于投标保证金的说法，正确的是()A.投标保证金不得采用银行保函形式B.投标保证金最高不得超过50万C.招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止D.中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金【正确答案】D67.【真题】根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。A.80

26、%B.70%C.60%D.50%【正确答案】A68.甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费。运输途中，因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是()。A.运输公司可以要求甲支付运费B.运输公司可以要求乙支付运费C.甲可以要求乙赔偿损失D.乙可以要求甲支付设备款【正确答案】D69.下列己经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）A.全国人民代表大会组织法B.中华人民共和国国际法C.中华人民共和国反垄断法D.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法【正确答案】C

27、70.甲、乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()A.甲公司可以向人民法院申请强制执行B.人民法院应当根据调解书进行判决C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解【正确答案】A71.【真题】甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()。A.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙的损失【正确

28、答案】A72.根据招标投标相关法律的规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时()A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金【正确答案】B73.无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。A.王某B.某建筑公司C.某建筑公司和王某连带D.双方按事先的约定【正确答案】C74.【真题】甲企业向乙

29、银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()。A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任【正确答案】D75.【真题】某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员

30、应当承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.危害公共安全罪D.工程重大安全事故罪【正确答案】D76.施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是()。A.相邻权B.地役权C.土地租赁权D.建设用地使用权【正确答案】B77.当事人在买卖合同中未明确约定履行地点的，以约定的()为合同履行地。A.交货地点B.货物到达地C.货物验收地D.货物安装调试地【正确答案】A78.公民、法人或者其他组织认为行政机关的()侵犯其合法权益的，可

31、以向人民法院提起行政诉讼。A.具体行政行为B.工作人员职务行为C.行政处分行为D.民事侵权行为【正确答案】A79.根据建设工程安全生产管理条例，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限()。A.与合同计划工期一致B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止【正确答案】B80.建设用地使用权人对依法取得使用权的土地享有的权利不含()。A.占有权B.所有权C.收益权D.使用权【正确答案】B81.根据我国民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.被告住所地B.调解

32、协议签订地C.原告住所地D.调解组织所在地【正确答案】D82.【真题】下列保险中，属于强制性保修的是（）.A.意外伤害保险B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险【正确答案】D83.【真题】某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是()。A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理B.经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理C.经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理D.经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理【正确答案】B84.某施工企业专职

33、安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，则应及时向()报告。A.建设单位负责人和安全生产监督部门B.总监理工程师C.项目负责人和安全生产管理机构D.县级以上地方人民政府【正确答案】C85.王某所签订的下列合同中，不属于我国合同法调整范围的是()A.劳动合同B.借款合同C.劳务分包合同D.房屋租赁合同【正确答案】A86.关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是()。A.招标投标交易场所以营利为目的B.国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标C.招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系D.设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所【正确答案】A

34、87.知识产权的法律特征具有()。A.新颖性B.地域性C.创造性D.实用性【正确答案】B88.【真题】关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致B.仲裁审理案件应当公开进行C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭不能作出缺席裁决【正确答案】C89.下列法律中，属于经济法的是()。A.标准化法B.招标投标法C.物权法D.合同法【正确答案】A90.【真题】下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A.抵押权B.使用权C.收益权D.地役权【正确答案】A91.根据安全生产许可证条例，建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得()。A.项目开工B.从事建筑施工活动C.参与项目

35、投标D.办理工程竣工验收【正确答案】B92.按照注册建造师执业工程规模标准规定（试行）的规定，下列关于注册建造师执业的工程规模标准的表述中，正确的是()。A.建筑工程专业中的房屋建筑工程分为10个工程类别B.一般房屋建筑工程划分为工业、民用与公共建筑工程三类项目C.工业、民用与公共建筑以建筑物的层数划分，28层以上为大型工程项目D.一级注册建造师可担任大、中、小型项目施工负责人【正确答案】D93.施工企业应建立的建设工程安全生产管理基本制度中，()是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。A.安全生产责任制度B.群防群治制度C.安全生产教育培训制度D.安全责任追究制度【正确答

36、案】A94.【真题】根据建设工程质量管理条例，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）A.施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包【正确答案】A95.甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则()。A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效D.后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效

37、【正确答案】D96.某建筑工程在城市住宅区内，主体结构施工阶段建筑公司拟进行混凝土浇筑，使用的机械设备可能产生噪声污染，建筑公司必须在浇筑施工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况。A.3B.5C.10D.15【正确答案】D97.企业提取的安全费用的使用方式为()。A.自提自用B.政府收取C.第三方代管D.共同监管【正确答案】A98.根据民法通则，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。A.1B.2C.4D.20【正确答案】B99.我国建筑法规定的建筑意外伤害险属于（）。A.强制保险?B.自愿保险?C.人身保险?D.责任保险?【正确答

38、案】A100.【真题】下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。A.劳动报酬B.试用期C.保守商业秘密D.福利待遇【正确答案】A二.多选题(共70题)1.下列选项中，用人单位应当与劳动者签订无固定期限劳动合同的有()。A.劳动者在用人单位已经连续工作满8年B.劳动者在用人单位已经连续工作满10年C.用人单位改制，劳动者在该用人单位已连续工作满15年D.用人单位与劳动者已连续订立2次固定期限劳动合同E.用人单位改制，劳动者在该用人单位已连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年【正确答案】BE2.【真题】根据建设工程质量管理条例，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以

39、下罚款的有（）。A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的B.任意压缩合理工期的C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的E.欠付工程款数额较大的【正确答案】ABCD3.某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同，除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同约定的质量要求，但零部件满足质量要求。对此，下列选项中正确的有()。A.建筑公司可以解除设备买卖合同B.解除设备合同的效力及于零部件C.解除设备合同的效力不涉及零部件D.建筑公司可以拒绝接收这台设备E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件【正确答案】ABD4.下列工

40、程施工中所使用的材料，必须实施见证取样和送检的是()。A.所有商品混凝土试块B.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料C.拌制砌筑砂浆的水泥D.抹灰的配料水泥E.承重结构的钢筋及连接接头试件【正确答案】BCE5.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的有()。A.意外伤害保险为非强制保险B.被保险人为从事危险作业人员C.受益人可以不是被保险人D.保险费由分包单位支付E.保险期限由施工企业根据实际自行确定【正确答案】ABC6.【真题】施工企业必须在变更后10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业法人变

41、更D.企业设立分公司E.企业注册地址变更【正确答案】BCE7.民事纠纷中，当事人达成调解协议，人民法院可以不制作调解书的是()。A.调解和好的离婚案件B.能够即时履行的案件C.调解维持赡养关系的案件D.标的额较小的案件E.调解继续履行的案件【正确答案】AB8.?根据我国法律规定，采取下列方式解决纠纷可以获得具有强制执行效力的法律文书的是（）。?A.和解?B.调解?C.仲裁D.诉讼E.投诉?【正确答案】BCD9.下列案件适用于专属管辖的是（）。A.建设工程设计合同纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.房地产合作开发合同纠纷D.建设工程土地使用权转让纠纷E.建设工程租赁合同纠纷【正确答案】BD10.某建

42、设项目招标，评标委员会由2名招标人代表和3名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合招标投标法的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有()A.减少一名招标人代表，专家不再增加B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家【正确答案】BD11.【真题】下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。A.社会保险B.试用期C.保守商业秘密D.补充保险E.休息休假【正确答案】BCD12.根据劳动法的规定，关于妇女、未成年人劳动保护的理解正确的是()。A

43、.企业不得聘用未满18周岁的未成年人B.企业必须定期为未成年人进行健康检查C.企业不得安排妇女从事矿山井下、有毒有害的劳动D.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动E.企业不得安排妇女和未成年人从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动【正确答案】BDE13.人民调解委员会是群众性自治组织，工作在()指导下进行。A.人民政府B.基层人民法院C.仲裁机构D.居委会E.上级调解委员会【正确答案】AB14.关于项目负责人带班生产的说法，正确的有()。A.在同一时期最多能承担两个工程项目的管理工作B.应加强对重点部位，关键环节的控制C.要认真做好带班生产记录并签字存档备查D.每月带班生

44、产时间不得少于本月施工时间的60%E.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假【正确答案】BCE15.按照建筑法的规定，申请人以欺骗手段取得资质证书应承当的法律责任主要包括()。A.吊销资质证书B.处以罚款C.1年内不得再次申请建筑业企业资质D.3年内不得再次申请建筑业企业资质E.构成犯罪的，依法追究刑事责任【正确答案】ABDE16.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有()。A.编制施工安全生产规章制度和操作资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.保证设计文件符合工程建设强制性标准E.为从事特种作业的施工人员办理

45、意外伤害保险【正确答案】ADE17.关于招标文件，下列说法正确的是（）A.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出?B.招标人对潜在投标人提出的异议作出答复前，可以继续招标投标活动?C.招标人对招标文件的澄清或者修改应当在开标时间至少15日之前进行?D.招标人不得通知投标人顺延招标文件中规定的提交投标文件的截止时间?E.招标文件应包括拟签合同的主要条款【正确答案】CE18.资质许可机关应当建立、健全建筑业企业信用档案管理制度，建筑业企业信用档案应当包括的内容有()A.企业基本情况B.工程质量和安全情况C.合同履约情况D.社会投诉情况E.职工技能抽查情况【正确答案】ABCD19

46、.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件包括()A.规划、环保部门出具的准许使用文件B.工程竣工验收报告C.施工单位签署的工程质量保修书D.工程竣工验收备案表E.施工许可证【正确答案】ABCD20.【真题】关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人【正确答案】BCE21.某建筑构配件公司由于安全生产资金投入不足造成两人受

47、伤，（）应当对此承担责任。A.企业法定代表人?B.该公司经理C.该公司财务总监?D.该公司的安全管理人员E.该公司的工会小组负责人?【正确答案】AB22.下列关于工伤保险待遇和责任，说法错误的是()。A.用人单位实行承包经营的，工伤保险责任由职工劳动关系所在单位承担B.职工被借调期间受到工伤事故伤害的，由用人单位承担工伤保险责任C.职工被派遣出境工作，其国内工伤保险关系中止D.工伤职工拒不接受劳动能力鉴定的或拒绝治疗的，停止享受工伤保险待遇E.职工再次发生工伤，按照新认定的伤残等级享受伤残津贴待遇【正确答案】BC23.按照文物保护法实施条例规定，相关单位取得文物行政主管部门颁发的相应等级的文物

48、保护工程资质证书，即可承担文物保护单位的()等工作。A.迁移B.修补C.修缮D.清洗E.重建【正确答案】ACE24.下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是()。A.北京市建筑市场管理条例B.评标委员会和评标方法暂行规定C.北京市建设工程造价管理办法D.北京市建设工程招标投标管理条例E.房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法【正确答案】AD25.建设工程项目采用招标投标方式进行，投标人有下列()情形的，评标委员会应当否决其投标。A.投标文件盖有投标单位公章和授权委托人签字，但没有单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.经评审的投标价格最高D.投标价格低于成本E.不同

49、投标人的投标文件由同一个单位编制【正确答案】ABDE26.【真题】A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由，责令甲限期拆除其建筑，退还所占土地，甲不服，欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法，正确的有（）。A.可以是A市人民政府B.只能是A市国土资源局C.可以是A市国土资源局D.可以是B区人民政府E.只能是B区人民政府【正确答案】CD27.某开发商与建筑公司达成延期付款协议，协议约定开发商最迟于2012年5月1日一次性支付全部款项，后开发商未付款，在建筑公司一再催促下，开发商在2012年8月1日仅支付了部分款项，关于建筑公司剩余工程款的诉讼时效说法正确的是()。A.

50、诉讼时效自2012年5月2日起算B.诉讼时效自2012年8月2日起算C.诉讼时效期间为2年，适用于中止和中断D.如建筑公司提起诉讼，则时效从法院立案之日起中断E.如建筑公司签订债权转让，则时效从签订转让协议之日起算【正确答案】BCDE28.?建设工程总承包单位将部分工程分包给其他单位，当分包单位不服从总承包单位的安全生产管理而导致安全事故，正确处理应该是（）。A.总承包单位和分包单位承担连带责任B.建设单位负责上报事故C.施工单位负责人应当立即如实报告建设单位D.分包单位应当为事故承担主要责任E.事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人?【正确答案】ADE29.当事人对法院管辖权有异议的，应当

51、在()期间内提出。A.第一次开庭时B.法庭辩论终结前C.提交答辩状期间D.被告收到起诉状副本之日起15日内E.第一审判决作出前【正确答案】CD30.建筑墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取()形式实施工程监理。A.巡查B.抽检C.平行检验D.旁站E.巡视【正确答案】CDE31.【真题】建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有()。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【正确答案

52、】BC32.招标人认为可能影响中标候选人的履约能力，应当在发出中标通知书前由原评标委员会进行审查确认的情形有()。A.中标候选人被债权人申请破产的B.中标候选人拖欠银行大量贷款的C.中标候选人起诉其他债务人的D.中标候选人的高级管理人员发生较大调整的E.中标候选人存在违法行为的【正确答案】ABE33.建筑法规定，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的()。A.吊销营业执照B.降低资质等级C.责令停止施工D.可以处以罚款E.责令停业整顿【正确答案】CD34.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元人民币的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期

53、付款，最后一笔尾款于2016年8月31日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2016年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中，不正确的是()。A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2016年8月31日起6个月B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2016年8月31曰起6个月D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月E.丙企业承担违约责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月【正确答案】ABDE35.【真题】

54、根据物权法，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力【正确答案】DE36.我国目前对建设工程开工条件的审批的形式有()。A.颁发用地规划证B.颁发工程规划证C.颁发施工许可证D.批准开工报告E.批准施工合同备案【正确答案】CD37.合同法中规定可以使用于标的物提存的情形是()。A.债权人下落不明的B.债权人拒绝受领的C.债权人分立后，多个债权人主张债权的D.债权人单方变更履行地的E.债权数额争议

55、的【正确答案】AC38.如第上题所述，下列是一些关于王某从业资格的表述，正确的是（）。A.王某必须在3年内不改变执业范围B.王某申请延续注册使应提交原注册证书C.2012年1月王某变更到另一家施工企业，则变更后的注册期到2015年1月D.王某初始注册有效期至2014年5月31日E.因增加执业专业，王某申请专业增项注册?【正确答案】CE39.下列关于行政复议的说法中，正确的是()。A.行政复议机关只审查具体行政行为的合法性B.行政机关尚未做出决定之前，可以对其倾向性意见提请复议C.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则D.对于正确的处罚决定不得提请复议E.复议决定一般不为终局裁决【正确答案】CE40.【真题】根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有()。A.建设单位项目负责人B.监理单位负责人C.勘察单位项目负责人D.施工单位项目经理E.造价单位项目负责人【正确答案】ACD41.某工程项目招标人的下列行为中，属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有()。A.招标文件设有最