中级经济师《建筑经济》试题强化卷含答案【29】

《中级经济师《建筑经济》试题强化卷含答案【29】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中级经济师《建筑经济》试题强化卷含答案【29】（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、中级经济师建筑经济试题强化卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.在编制建设项目投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的。A.投资估算指标B.设备费的百分比C.资金周转率D.已建类似项目的投资额与生产能力【正确答案】D2.【真题】下列分析问题的方法中，可作为价值工程对象选择方法的是（）。A.成本分析法B.ABC分析法C.头脑风暴法D.德尔菲法【正确答案】B3.【真题】下列关于工作总时差的说法中，正确的是（）。A.总时差是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间B.总时差是在不影响其后续工作最迟开始时间的前

2、提下，本工作可以利用的机动时间C.总时差是在不影响其后续工作最早完成时间的前提下，本工作可以利用的机动时间D.总时差是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间【正确答案】A4.为置换、修理或矫正因设计错误、铸造或原材料缺陷而造成的被保险机器本身的缺点错误所支付的费用，应由()承担。A.生产厂家B.安装工程保险C.生产厂家和安装工程保险D.第三者责任保险【正确答案】A5.【真题】下列建设项目的财务评价指标中，属于动态指标的是（）。A.偿债备付率B.资产负债率C.利息备付率D.财务内部收益率【正确答案】D6.【真题】在建设工程施工合同中程质量保证金的预留比例上限不得高于工程

3、价款总额的()A.1.5%B.2.0%C.3.0%D.5.0%【正确答案】D7.【真题】某施工企业注册资金为1000万元，2011年年初累计的法定盈余公积金为300万元，年初累计亏损为50万元，2011年年净利润为200万元，则该企业2011年应计提法定盈余公积金是（）万元。A.0B.15C.20D.30【正确答案】B8.【真题】与混凝士结构的传统现浇生产方式对比,采用装配式建造方式可減少现场人工数量()A.20%以下B.2035%左右C.3550%左右D.50%以上【正确答案】D9.【真题】下列收益中，不计入施工企业营业利润的是（）。A.工程结算利润B.投资净收益C.其他业务利润D.营业外收

4、支净额【正确答案】D10.【真题】将建设项目分为公共项目和非公共项目，这是按项目的()进行分类。A.目标B.产品（或）服务属性C.投资管理形式D.融资主体【正确答案】B11.下列各项中，不属于普通股筹资优点的是（）。A.资金成本较高B.融资风险较低C.投资属于永久性质，公司不需为偿还资金而担心D.可降低公司的负债比率【正确答案】A12.【真题】根据我国合同法，租赁期限不得超过（）年。A.10B.15C.20D.25【正确答案】C13.【真题】债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权的履行，这种担保方式称为（）。A.留置B.抵押C.质押D.保证【正确答案】C14.在对建设工程质

5、量控制的全方位控制理论中，下列哪项说法不正确()A.对建设工程所有工程内容的质量进行控制B.对建设工程质量目标的所有内容进行控制C.对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制D.对建设工程每个阶段的质量进行控制【正确答案】D15.【真题】某建设项目，当i1=25%时，其净现值为200万元；当i2=30%时，其净现值为-60万元.该建设项目的内部收益率为（）。A.26.65%B.27.42%C.27.96%D.28.85%【正确答案】D16.某公司发行普通股正常市价为1000万元，筹资费率为3%。预计一年股利率为8%，以后每年平均增长3%，则该股票的资金成本率为()。A.8%B.8,25%C.11

6、%D.11,25%【正确答案】D17.【真题】某工程竣工验收合格,但建设工程施工合同被法院认定无效,在此情形下,承包人请求参照合同约定支付工程价款，法院应当()A.不予支持B.要求发包人给予一定比例补偿C.要求发承包双方协商解决D.予以支持【正确答案】D18.下列功能分类中，属于从用户需求角度进行分类的是()。A.基本功能与辅助功能B.美学功能与使用功能C.必要功能与不必要功能D.过剩功能与不足功能【正确答案】C19.采用（）编制出来的施工图预算能比较准确地反映实际水平，误差较小。A.实物法B.单价法C.估算法D.以上都不对【正确答案】A20.某投资方案净现值可能为5600万元、4300万元和

7、2680万元，发生的概率分别为0.2、0.3和0.5，则该投资方案净现值的期望值是（）万元。A.3650B.3750C.3880D.3980【正确答案】B21.【真题】在我国按规定，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。A.7B.14C.24D.28【正确答案】D22.安装工程保险一般包括试车考核期。如果保险设备是旧的设备，则（）时，保险责任即告终止。A.预备试车B.试车开始C.试车运行D.试车结束【正确答案】B23.下列关于邀请招标的特点的说法中，不正确的是（）。A.应当向3个以上的潜在投标人发出投标邀请书B.只有接受投标邀请书的

8、法人或者其他组织才可以参加投标竞争C.招标人以邀请书的方式发m投标邀请D.招标人以招标公告的方式发出投标邀请【正确答案】D24.发包人在收到承包人提交的竣工结算款支付申请后（）天内不予核实，不向承包人签发竣工结算支付证书的，视为承包人的竣工结算款支付申请已被发包人认可。A.7B.5C.10D.12【正确答案】A25.【真题】下列关二于工程项目竣工决算的说法中，正确的是（）。A.竣工决算应包括从筹建到竣工投产全过程的实际支出费用B.中央级大、中型基本建设项目竣工财务决算直接由财政部审核与审批C.国家确定的重点小型项目竣工财务决算直接由财政部审核与审批D.地方级基本建设项目竣工财务决算经主管部门审

9、核后报财政部审批【正确答案】A26.在工程网络计划执行过程中，若某项工作进度比原计划拖后，而拖后的时间未超过其自由时差，则（）。A.总工期及后续工作均不受影响B.不影响后续工作，影响总工期C.不影响总工期，影响后续工作D.对总工期及后续工作均有影响【正确答案】A27.在建筑工程保险中，由领有公共运输行驶执照的车辆在工地上行驶发生的事故造成的损失，属于()。A.三者责任部分的保险责任B.三者责任部分的除外责任C.物质损失部分的保险责任D.物质损失部分的除外责任【正确答案】D28.工程师在收到工期延长报告后（）天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。A.8B.12C.14D.

10、25【正确答案】C29.【真题】用资金周转率法估算某项目建设投资已知该项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元/吨.该项目总投资估算结果应为（）万元.A.3000B.30000C.45000D.67500【正确答案】B30.【真题】对建设工程项目目标进行主动控制的主要作用在于（）。A.质量检查B.防患于未然C.事中控制D.进度纠偏【正确答案】B31.【真题】下列不属于建设工程设计阶段特点的是（）。A.设计工作需进行多方面的反复协调B.设计工作表现为创造性的脑力劳动C.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段D.设计阶段对建设工程总体质量起保证

11、作用【正确答案】D32.下列人员或部门中，可主持开标工作的是（）。A.投标人代表B.评审委员会成员C.招标人D.行政主管部门【正确答案】C33.【真题】某建设项目生产单一产品，已知项目建成后年固定成本为1200万元，每件产品的销售价格为1800元材料费用为600元，加工费和税金分别为120元和80元，则该建设项目年产量的盈亏平衡点为()万件。A.10B.1.1C.1.2D.1.3【正确答案】C34.按照国家规定，投资估算时候要打足投资，不留缺口，也就是要考虑物价上涨因素，其处理方法是（）。A.采用投资额较高的估算方法B.预留不可预见费C.预留涨价预备费D.做好固定资产投资减值准备【正确答案】C

12、35.在国民经济评价中，能反映投入物与产出物真实经济价值、市场供求状况和资源稀缺程度的价格是（）。A.计划价格B.市场价格C.影子价格D.国家指导价格【正确答案】C36.某市有一建设项目，当设定折现率为15%时，求得的净现值为930万元；当设定折现率为18%时，求得的净现值为-625万元，则该建设项目的内部收益率应是（）。A.16.79%B.16.28%C.18.44%D.19.09%【正确答案】A37.【真题】投标人在其他项目清单报价时，须按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写的是（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.计日工费用D.材料暂估价【正确答案】A38.（）为合同法律关系主体的权利

13、义务关系所共同指向的对象。A.合同关系的主体B.合同关系的内容C.合同关系的客体D.合同关系的原则【正确答案】C39.【真题】某施工机械预计的次大修理费为10000元，大修理周期数为3，机械的耐用总台班数为2000台班，则该机械的大修理费用（）元/台班。A.10B.20C.30D.40【正确答案】A40.企业固定资产中小修理费用的处理一般采用（）方式。A.预提费用B.待摊费用C.计入营业收入D.计入成本费用【正确答案】D41.【真题】招标人以投标邀请书的方式邀请特定法人或其他组织投标称为（）。A.议标B.协议招标C.定向招标D.邀请招标【正确答案】D42.【真题】安装工程一切险的保险期内包括一

14、个试车考核期，其保险责任期一般不超过（）。A.1个月B.3个月C.6个月D.整个工期的一半【正确答案】B43.主持开标工作的应是（）。A.投标人代表B.评审委员会成员C.招标人D.行政主管部门【正确答案】C44.【真题】下列风险中，属于建筑工程保险责任的是（）。A.因意外事故造成邻近地区第三者人身伤亡或财产损失B.错误设计引起的损失、费用和责任C.原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失D.全部停工或部分停工引起的损失、费用或责任【正确答案】A45.建设工程工程量清单计价规范规定，因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，合同中没有适用或类似的综合单价，

15、由（）提出综合单价，经发包人确认后执行。A.监理工程师B.总监理工程师C.发包人D.承包人【正确答案】D46.（）是发生保险事故并造成损失后，为拆除受损标的、清理灾害现场和运走废弃物等，以便进行修复工程所发生的费用。A.场地清理费用B.设计费C.税款及其他有关费用D.材料设备费【正确答案】A47.下列指标中，属于经济总量指标的是()。A.增加值B.收益分配效果指标C.资源合理利用指标D.就业效果指标【正确答案】A48.【真题】某项目初期投资为100万元，投资效果持续时间(寿命)为无限，净收益发生于每年年末且数值相等。若基准收益率为10%，则年净收益是（）万元以上时，该投资项目可行。A.6B.7

16、C.10D.12【正确答案】C49.下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。A.投标人之间约定中标人B.招标人授意投标人撤换、修改投标文件C.投标人之间协商投标报价等投资文件的实质性内容D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出【正确答案】B50.业主把一个项目的设计任务、施工任务分别发包给多个设计单位和建筑施工单位的承发包模式是()。A.施工联合体B.施工合作体C.平行承发包D.CMS模式【正确答案】C51.【真题】下列方法中，可用于价值工程对象选择的是（）。A.德尔菲法B.头脑风暴法C.ABC分析法D.敏感性分析法【正确答案】C52.【真题】根据我国合同法，当事人可以通

17、过和解或者调解解决合同争议当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁.A.调解书B.起诉书C.仲裁协议D.和解结论书【正确答案】C53.【真题】某人从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计息时利息总额的差值是（）万元。已知：(F/P，6%，5)=1.338。A.0.25B.0.28C.0.35D.0.38【正确答案】D54.业主遇到的下列风险中属于经济风险的是（）。A.投资估算和设计概算不准B.气候恶劣C.合同条款不严谨D.资金筹措困难【正确答案】D55.建设工程造价由()建筑安装工程费用和工程建设其他费用组成。A.设备工器具购置费

18、用B.工程直接费C.工程管理费D.土地使用费【正确答案】A56.【真题】下列投资方案中，可用最小公倍数进行方案选择的是()。A.独立方案B.单一投资方案C.寿命期不同的互斥方案D.混合方案【正确答案】C57.【真题】下列工程项目中，可以不进行招标的是（）。A.信息网络工程项目B.学校校舍的抗震加固项目C.国家特许的融资项目D.涉及抢险救灾的工程项目【正确答案】D58.资金时间价值计算基本公式推导的前提条件是：假定实施方案的初期投资发生在（）。A.方案的寿命期初B.方案的寿命期末C.方案的寿命期中D.方案寿命期的任意时刻【正确答案】A59.【真题】下列招标人行为中，属于排斥投标人或潜在投标人的是

19、（）。A.要求投标人具有履行合同的能力B.向5家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书C.为保证施工质量指定某品牌产品作为中标产品D.要求投标人在最近3年内没有重大工程质量问题【正确答案】C60.某建设项目投资500万元，运营期为10年，投资后自一年年末开始每年将有150万元的净收益，基准收益率为12%，则该项目年净收益的盈亏平衡值与预测值(100万元/年)的偏差率为()。已知；(P/A，12%，10)=5,650。A.11,5%B.13,2%C.11,5%D.13,2%【正确答案】C61.按现行中华人民共和国公司法的规定，企业分配当年税后利润时，应当按本年净利润，以10%的比例提取（）。A.

20、资本公积金B.任意盈余公积金C.法定盈余公积金D.股息红利【正确答案】C62.双代号网络计划中，工作N有四项紧前工作，其最早完成时间分别是第16周、第19周、第22周和第20周，则工作N的最早开始时间是第（）周。A.16B.19C.20D.22【正确答案】D63.某人现年40岁，现有2万元存款，因为他将在60岁时退休，退休时他想有10万元存款，以保证生活水平不至降低。假设退休时单位可以支付1万元退休金，从现在开始每年年末他将均等混合地存入银行一笔钱，那么，为达到退休时有10万元的积蓄，则应存款（）元。已知：(F/P，5%，20)=2.653，(F/A，5%，20)=33.066。A.2456.

21、4B.1117.2C.3256.7D.1846.7【正确答案】B64.【真题】某工程投保了足额建筑工程切险，因水灾导致建筑物变配电设备损坏，其修复费用超过原有价值，保险人应当支付的赔偿金额是（）。A.设备原价B.设备原价减折旧C.全新设备市场均价D.重置价值【正确答案】D65.某建设项目的建设期为2年，第一年贷款400万元，第二年贷款200万元，贷款年利率为5%，假设贷款是分年均衡发放，则建设期的贷款利息为（）万元。A.25.5B.30C.35.5D.51【正确答案】C66.【真题】将建设项目分为公共项目和非公共项目，这是按项目的（）进行的分类。A.目标B.产品(或)服务属性C.投资管理形式D

22、.融资主体【正确答案】B67.下列事件中，属于因业主或工程师原因引起的可能造成工期延误的事件是（）。A.开工延误B.出现停工待料的现象C.施工机械设备不配套D.工程预付款不能按时支付【正确答案】D68.某建设项目的总投资为5600万元，年平均利润总额为1200万元，则该建设项目的总投资收益率为（）。A.23.43%B.21.43%C.17.65%D.18.46%【正确答案】B69.【真题】根据建设工程价款结算暂行办法，关于设计变更价款调整规定的说法，正确的是（）。A.已确认增(减)的工程变更价款，应在工程结算时支付B.工程设计变更确定后，发包人可根据所掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调

23、整的具体金额C.工程设计变更确定后，承包人可根据所掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额D.在工程设计变更确定后14天内，由承包人向发包人提出变更工程价款报告，经发包人审核同意后调整【正确答案】D70.下列关于索赔费用的计算方法，表述不正确的是（）。A.索赔费用的计算方法分为分项法和总费用法两大类B.在实践中，绝大多数工程索赔均采用总费用法C.总费用法是当发生多次索赔事件后，重新计算出该工程的实际总费用，再从这个实际总费用中减去投标报价总费用，计算出索赔金额D.修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理因素，使其合理【正确答案】B71.【真题】投标

24、人的报价评估可以采用低标价和高标价的方法，其中高标价是指()。A.与成本相一致的最高报价B.充分考虑预计利润的最高报价C.基础标价减去预期盈利与修正系数乘积之差的最高报价D.充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价【正确答案】D72.下列方法中，可用于风险型决策的是（）。A.等概率法B.加权移动平均法C.德尔菲法D.敏感性分析【正确答案】A73.【真题】商品或生产要素的任何边际变化对国家的基本社会经济目标所做贡献的价值称为（）。A.市场价格B.均衡价格C.影子价格D.计划价格【正确答案】C74.纵横两套管理系统组成的监理组织形式为（）。A.直线式B.职能式C.直线职能式D.矩阵式【正确答案】D

25、75.根据中华人民共和国招标投标法，开标工作应由()主持。A.技术方面的专家B.投标人推选的代表C.经济方面的专家D.招标人【正确答案】D76.按（）划分，建设监理信息可分为项目建设前期的信息、工程施工过程中的信息和工程竣工阶段的信息。A.建设工程不同阶段B.信息时间的不同C.监理阶段的不同D.建设监理控制目标【正确答案】A77.直接承包是指发包人直接将工程承包给承包人，包括工程总承包和()两种方式。A.转包B.分包C.阶段承包D.单项承包【正确答案】D78.【真题】某方案初期投资额为3000万元，此后每年年末的作业费用为400万元。方案的寿命期为10年，10年后的残值为零。假设基准收益为10

26、%，则该方案总费用的现值是（）万元。已知：(P/A，10%，10)=6.144。A.542.4B.2457.6C.3654.8D.5457.6【正确答案】D79.【真题】下列建设工程造价构成费用项目中,属于工程费用的是()A.工程建设其他费用B.建设期利息C.基本预备费D.设备工器具购置费用【正确答案】D80.【真题】施工企业在计取税金时，教育费附加的计取基础应为（）。A.直接费B.营业额C.营业税D.工程预算成本【正确答案】C81.下列关于索赔的说法中，不正确的是（）。A.索赔具有双向性B.索赔只能由承包商向业主提出C.索赔以实际发生了经济损失或权利损害为前提D.索赔是一种未经对方确定的单方

27、行为【正确答案】B82.财政收入指标属于（）。A.经济总量指标B.经济结构指标C.国力适应性指标D.就业效果指标【正确答案】A83.某企业大修理一台设备，发生修理费用24000元，该设备的大修理周期为5年，若按月摊销大修理费用，则每月待摊的大修理费用为（）元月。A.400B.150C.600D.350【正确答案】A84.【真题】采用扩大单价法编制单位工程概算时，编制的主要依据是（）。A.概算定额B.类似工程预算C.概算指标D.预算定额【正确答案】A85.企业某项固定资产的原值为22万元，规定折旧年限为6年，预计净残值为1万元。采取年数总和法计提折旧时，第一年的折旧额为（）万元。A.3.50B.

28、6.00C.6.29D.7.33【正确答案】B86.某建设项目从美国进口的设备重100吨，装运港船上交货价为1000万美元，海运费为300美元/吨，海运保险费为2万美元，美元兑人民币汇率按l；7计算。该设备的到岸价格为人民币()万元。A.7000B.7014C.7021D.7035【正确答案】D87.在双代号网络计划中，关键工作是（）。A.后面没有紧要工作的工作B.工作总时差最大的工作C.工作总时差最小的工作D.前面有紧要工作的工作【正确答案】C88.建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（）年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。A.2B.3C.4D.5【

29、正确答案】D89.【真题】在网络计划执行过程中，发现工作G尚需5天完成，至该工作最迟完成时间还有3天，则该事项造成的影响是（）。A.工作G的实际进度比计划进度拖后3天B.工作G的实际进度比计划进度拖后5天C.将使总工期拖后2天D.将使总工期拖后3天【正确答案】C90.施工图预算编制的关键在于编好（）。A.单位工程施工图预算B.单项工程综合预算图C.建设项目总预算图D.单项工程造价图【正确答案】A91.企业在筹集资本金过程中，吸收的投资者的无形资产的出资不得超过企业注册资金的()。A.20%B.25%C.30%D.50%【正确答案】A92.【真题】某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元

30、，设备购置费为800万元。根据建筑工程监理范围和规模标准规定，该工程（）。A.必须实行监理B.可不实行监理C.仅建筑安装工程实行监理D.仅设备制造实行监理【正确答案】A93.【真题】施工组织设计和工期条款在建设工程施工合同(示范文本)的（）中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件【正确答案】B94.某永久性投资项目投资初始额为30万元，从第一年起，每年年末可产生净收益5万元，假设基准收益率为10%，则项目的净现值为（）万元。A.-5B.5C.10D.20【正确答案】D95.【真题】下列各种决策方法中属于风险型决策方法的是（）。A.最大最小收益值法B.最小最大后悔值法C.最大最大收益值法D

31、.期望值标准【正确答案】D96.【真题】某永久性建筑物初期投资额为66.667万元，此后每年年末的作业费用为2万元，假定基准收益率为6%，则该方案的总费用现值是（）万元。A.80B.90C.100D.110【正确答案】C97.【真题】下列费用中，应列人工程量清单中其他项目清单的是（）。A.专业工程暂估价B.安全文明施工费C.二次搬运费D.工程排污费【正确答案】A98.下列选项中，不属于建设工程合同的主体应具备的相应条件的是（）。A.有符合国家规定的注册资本B.有与从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.从事过相关工程的施工【正确答案】D99

32、.【真题】投标人资格审查主要审查投标人是否具有（）的能力。A.变更合同B.履行合同C.组织施工D.组成联合体【正确答案】B100.【真题】下列关于增值税的说法中，正确的是（）。A.增值税在零售环节实行价内税B.应纳增值税额等于销售额乘以适用税率C.增值税的基本税率为13%D.企业购入固定资产所含增值税不得作为进项税额进行抵扣【正确答案】A二.多选题(共70题)1.建设工程设计责任保险按其保险标的的不同，可以分为（）。A.多项工程保险B.单项工程保险C.单项工程综合年度保险D.综合年度保险E.单位工程综合年度保险【正确答案】ABD2.【真题】国民经济评价着眼于项目对社会提供的有用产品和服务，以及

33、项目所耗费的全社会的有用资源来考察项目的效益和费用，因此，效益和费用中不包括（）。A.间接效益B.税金C.国内贷款利息D.间接费用E.补贴【正确答案】BCE3.【真题】已知某单代号网络计划中工作C的持续时间为5天，其最早开始和最迟开始时间分别为第6天和第11天，工作C有两项紧后工作D和E，其最早开始时间分别为第15天和第18天，关于工作C的时间参数.正确的有（）。A.总时差为1天B.总时差为5天C.自由时差为1天D.自由时差为7天E.与紧后工作D和E的时间间隔分别为4天和7天【正确答案】BE4.【真题】直接工程费是指在施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括（）。A.人工费B.材料费C.环

34、境保护费D.机械使用费E.文明施工费【正确答案】ABD5.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），下列属于综合单价应包括的内容的有（）。A.一定范围内的风险费用B.企业管理费C.利润D.规费E.材料费【正确答案】ABCE6.【真题】风险分析是应用风险分析技术，采用定性、定量或两者相结合的方式处理不确定性的过程，其主要步骤有（）。A.采集数据B.建立风险目录摘要C.完成风险分类D.完成不确定性模型E.对风险影响进行评价【正确答案】ADE7.某单代号网络计划中，工作H与其紧后工作K和M的时间间隔分别为3周和6周，工作K和M的总时差分别为5周和3周，下列关于该网络计划时间参数的说

35、法中，正确的为()。A.工作K和M的时间间隔为3周B.工作M的自由时差为9周C.工作H的总时差为8周D.工作H的自由时差为3周E.工作K的自由时差为8周【正确答案】CD8.建设项目可行性研究的具体阶段包括（）。A.机会研究B.初步可行性研究C.财务分析与经济分析D.最终可行性研究E.项目的评估和决策【正确答案】ABDE9.下列属于价值工程特征的包括()。A.价值工程的目的是提高产品或服务的价值B.以最低的全寿命周期费用实现最低的功能C.消除不必要的功能和补充必要的功能，使用户和企业都能得到理想的经济效益D.价值工程的核心是功能分析E.价值工程是一种依靠集体智慧进行的有组织的活动【正确答案】AC

36、DE10.分部分项工程量清单的要件有()。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位E.工程量计算规则【正确答案】ABCD11.在工程实践中，承包商可以提出的索赔事件有（）。A.业主指令工程加速B.物价上涨，未造成材料价格上涨的C.合同有缺陷D.设计变更E.业主未及时支付工程款【正确答案】ACDE12.【真题】下列费用中，属于进口设备运杂费的有()。A.建设单位的采购与仓库保管费B.进口设备从我国到岸港口、边境车站起至工地仓库所发生的运费和装卸费C.设备装配费用D.单个设备无负荷试运转费E.进口代理手续费【正确答案】AB13.咨询设计服务者风险中，属于来自业主的风险的有（）。A.盲目干预

37、B.咨询服务合同欠公平C.投资估算和设计概算不准D.可行性研究缺乏严肃性E.项目资金不足【正确答案】ABDE14.下列施工索赔事项中，费用索赔和工期索赔能同时成立的有()。A.由于业主提供的数据有误，导致承包商错误施工B.由于公众性突发医疗事件，导致工期延误和窝工C.承包商遇到了图纸上未说明的地下构筑物或文物等障碍，导致费用增加和工期延误D.由于物价上涨，引起工程成本的增加E.由于工程师错误指令，导致工程延误【正确答案】ABCE15.某建筑施工企业全年的营业收入全部为建造合同收入。该企业当年盈利，则其当年需缴纳的税种有。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答

38、案】ACDE16.下列指标中，可用作单一投资方案可行与否判定标准的有（）。A.内部收益率B.差额内部收益率法C.差额净现值D.净现值E.差额净年值【正确答案】AD17.【真题】下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.设备运杂费B.设备安装调试费C.勘察设计费D.技术引进费E.联合试运转费【正确答案】CDE18.在在监理管理信息系统中，下列不属于质量控制子系统的有()A.文明施工、环保相关资料B.施工质量控制相关文件C.公文的登录、查询与统计D.设计质量控制相关文件E.工程事故的处理资料【正确答案】ACE19.【真题】关于项目监理机构组织形式的说法，正确的有（）。A.直线制监理组织形式具有

39、组织机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点B.职能制监理组织形式的缺点是下级人员受多头领导C.直线制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织形式的优点D.矩阵制监理组织形式中职能部门有权对项目指挥部门发布指令E.矩阵制监理组织形式优点是容易进行项目的纵横协调【正确答案】ABC20.【真题】在招标人自行组织工程项目招标工作时，招标人必须有（）。A.编制招标文件的能力B.评标专家库C.组织评标的能力D.从事同类工程建设项目招标的经验E.施工组织机构【正确答案】ACD21.【真题】建筑工程的保险人可分为()A.工程所有人B.工程承包人C.技术顾问D.行业协会E.行业协会【正确答案】ABC22.下列各类

40、索赔中，属于按合同依据分类的有（）。A.合同中的明示索赔B.单项索赔C.合同中的默示索赔D.综合索赔E.工期索赔【正确答案】AC23.邀请招标与公开招标的不同点包括（）。A.公开的程度不同B.潜在投标人的范围不同C.评标标准不同D.报价合理程度不同E.发布招标信息的方式不同【正确答案】ABE24.【真题】监理规划用于指导项目监理机构实施工程监理工作，主要内容有()。A.明确项目监理机构的工作目标B.制定隐蔽工程验收标准C.明确监理工作内容和程序D.明确监理工作方案和措施E.制定监理工作制度【正确答案】ACDE25.【真题】下列监理工作中,属于建设工程监理规划内容的有()。A.明确项目监理机构的

41、工作目标B.制定隐蔽工程验收标准C.制定完善的监理工作制度D.编写各专业监理工作计划E.明确开展监理工作的程序、方法和措施【正确答案】AC26.已知某建设项目的计算期为n，基准收益率为i，内部收益率为FIRR，则下列关系正确的有（）。A.当FIRR=i时，NPV=0C.当FIRRi时，NPV0E.当NPV0时，投资回收期小于n【正确答案】ACE27.下列不属于股份有限公司发行新股必须具备的条件的是（）。A.具备健全且运行良好的组织机构B.公司股本总额不少于3000万元C.公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上D.公司最近三年没有重大违法行为E.具有持续盈利能力、财务状况良好【正确答案】BC

42、28.工程造价的有效控制应遵循的原则包括()。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.主动控制C.令人满意D.被动控制E.技术与经济相结合【正确答案】ABCE29.【真题】根据我国担保法，不可以作为抵押物的有（）。A.抵押人所有的建筑物B.宅基地C.医院D.土地所有权E.抵押人所有的交通运输工具【正确答案】BCD30.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，除合同另有约定外，工程进度款支付应包含的内容有（）。A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应增加的质量保证金【正确答案】BCD31.【真题】下列

43、费用中，属于机械台班单价组成部分的有（）。A.燃料动力费B.机械闲置费C.经常修理费D.安拆费和场外运输费E.大修理费【正确答案】ACDE32.按照项目的投资管理形式，建设项目分为（）。A.政府投资项目B.企业投资项目C.新建项目D.改建项目E.经营性项目【正确答案】AB33.某建筑施工企业全年的营业收入分为工程价款收入和建筑材料销售收入两部分。该企业当年亏损，则当年需实际缴纳的税种有()。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ABDE34.【真题】关于施工企业组成联合体的说法，正确的有()。A.联合体成员在提交投标申请人资格预审申请书时，可共同提交一份

44、符合要求的全套资格预审文件B.中标的联合体各方应委托其中一方与招标人签订合同C.联合体各方均应具备承担招标工程的相应资质D.联合体应按成员中资质等级最高的确定资质等级E.相同专业施工企业组成的联合体应按资质等级较低的确定资质等级【正确答案】CE35.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008），除合同另有约定者外，工程进度款支付应包含的内容有()。A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应增加的质量保证金【正确答案】BCD36.总监理工程师不得将下列（）工作委托给总监理工程师代表。A.根据工程进展情况安排监理人员

45、进场，调换不称职监理人员B.签发开工令、工程暂停令和复工令C.签发工程款支付证书，组织审核竣工结算D.处理发现的质量问题和安全事故隐患E.调解建设单位与施工单位的合同争议，处理费用与工期索赔【正确答案】ABCE37.风险分析包括以下主要步骤（）。A.采集数据B.完成不确定性模型C.对风险影响进行评价D.进行风险分类E.制定风险预测图【正确答案】ABC38.下列各项索赔中，属于按索赔目的分类的有()。A.合同终止索赔B.工期索赔C.费用索赔D.工程变更索赔E.明示索赔【正确答案】BC39.招标人自行办理工程项目招标时，招标人必须具有（）。A.编制招标文件的能力B.评标专家库C.组织评标的能力D.

46、上级主管部门的审批文件E.项目法人资格【正确答案】ACE40.【真题】下列管理工作中，属于专业监理工程师职责的有（）。A.签发工程款支付证书B.负责编制监理实施细则C.复核与工程计量有关的数据D.处置质量问题和安全事故隐患E.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量【正确答案】BDE41.【真题】下列收入或收益中，应计入企业资本公积金的有（）。A.股份有限公司溢价发行股票取得的收入中，超出股票面值的部分B.外币资本折算差额C.企业接受的现金捐赠D.从企业税后利润中提取的公积金E.股东非货币出资【正确答案】ABC42.按索赔事件性质分类，建设工程施工合同的索赔分为()等。A.单项索赔B.工程变更索

47、赔C.合同终止索赔D.综合索赔E.意外风险索赔【正确答案】BCE43.下列关于双代号网络图绘图规则的说法中，正确的包括（）。A.严禁出现循环回路B.箭线严禁交叉C.必须只有一个起点节点和一个终点节点D.严禁出现双向箭头或无箭头的连线E.必须严格按照工作之间的逻辑关系绘制【正确答案】ADE44.【真题】下列资产中，属于企业固定资产的有（）。A.脚手架B.商标权C.起重机D.自卸汽车E.长期股权投资【正确答案】CD45.业主或投资商通常遇到的风险主要有（）。A.经济风险B.人为风险C.自然风险D.责任风险E.决策错误风险【正确答案】ABC46.【真题】关于监理大纲、监理规划、监理实施细则的说法，正

48、确的有（）。A.监理单位的全部监理活动必须按照上述三个文件开展B.它们共同构成了建设工程监理工作的操作性文件C.监理规划必须依据监理大纲进行编制D.监理实施细则应在监理规划的基础上编制E.监理实施细则经总监理工程师批准后实施【正确答案】CDE47.下列指标中，属于建设项目动态财务评价指标的有（）。A.利息备付率B.财务内部收益率C.资产负债率D.财务净现值E.偿债备付率【正确答案】BD48.符合建筑工程保险责任终止的条件包括（）。A.工程所有人开始使用时B.工程保修期结束C.工程完毕移交给所有人时D.保险单规定的终止日期E.在施工中，经双方协商一致，书面认定的日期【正确答案】ACD49.下列关

49、于建设项目总投资相关内容说法中，正确的有（）。A.建设项目总投资包含建设投资、建设期利息和流动资产投资三部分B.建设项目总投资包含建设投资、建设期本金和流动资产投资三部分C.建设项目总投资包含建设投资、建设期利息和固定资产投资三部分D.建设工程造价指项目建设投资和建设期本金之和E.建设工程造价指项目建设投资和投产期利息之和【正确答案】AE50.计算施工企业营业利润时，涉及的因素包括（）。A.营业外支出B.工程结算利润C.其他业务利润D.财务费用E.管理费用【正确答案】BCDE51.工程建设项目招标的组织形式有（）。A.公开招标B.自行组织招标C.邀请招标D.委托工程招标代理机构代理招标E.上级

50、主管部门组织招标【正确答案】BD52.按决策问题的风险特性不同，决策可以分为()。A.风险型决策B.确定型决策C.非确定型决策D.战略决策E.中期决策【正确答案】ABC53.在下述预测方法中，属于定量预测的方法是（）。A.简单平均法B.专家调查法C.移动平均法D.加权移动平均法E.德尔菲法【正确答案】ACD54.下列属于定性预测方法的有（）。A.时间序列法B.回归分析法C.简单平均法D.专家调查法E.德尔菲法【正确答案】DE55.【真题】下列收入中,属于施工企业对外投资收益的有()A.设备租赁收入B.材料销售收入C.股票投资分的股息红D.投资债券获得的利息E.处置报废施工机械获得的净收益【正确

51、答案】CD56.【真题】下列建设工程项目目标制施中,属于计划实地中被动控制指的有()A.识别风险、为项目风险分析和风险管理提供依据B.对项目实施过程进行j跟踪、测试、检查,发现异常情况及时采取纠偏措施C.明确项目管理组织中过程控制人员的职责,发现情况及时采取措施进行处理D.加强信息收集、整理和研究,为预测工程未来发展状况提供可靠依据E.建立有效的信息反馈系统,及时反馈偏差情况并采取措施纠偏【正确答案】ACE57.下面关于经济采购批量的说法，正确的是()。A.指在保证生产需要的条件下总费用最低的合理订购量B.其费用包括采购费用和仓储保管费用C.订购量大，可以减少采购费用D.订购量大，会增加采购费

52、用和仓储保管费用E.决定订购量时，应以采购费用为考虑的主要因素【正确答案】ABC58.【真题】企业进行风险处理的财务对策主要有()。A.风险的财务转移B.风险承受C.自我保险D.风险分散E.风险规避【正确答案】ABC59.按照我国证券法规定，发行债券的公司必须具备的条件包括（）。A.股份有限公司的净资产不低于人民币1000万元B.最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息C.累计债券余款不超过公司净资产的60%D.筹集的资金投向符合国家产业政策E.必须是股份有限公司【正确答案】BD60.下列关于纯风险的表述中，正确的有（）。A.纯风险是指只会造成损失而不会带来收益的风险B.纯风险可能造成

53、损失，但也可能创造额外收益C.纯风险一般可重复出现D.纯风险重复出现的概率小E.纯风险和投机风险两者常常同时存在【正确答案】ACE61.建设工程监理实施程序包括（）。A.参与验收，签署建设工程监理意见B.规范化地开展监理工作C.执行各专业监理实施细则D.编制建设工程监理规划E.确定项目总监理工程师，成立项目监理机构【正确答案】ABDE62.关于建设工程合同订立的说法，正确的有()。A.发包人在订立建设工程合同时应有合法的经营资格B.承包人无需对发包人进行资格审查C.除总承包合同约定的分包情形外，未经建设单位认可的分包合同无效D.工程施工合同可采用口头形式E.工程施工合同应当采用书面形式【正确答案】ACE63.采用工程量清单计价，建设工程施工发承包造价应由（）组成。A.间接费B.措施项目费C.其他项目费D.规费和税金E.分部分项工程费【正确答案】BCDE64.下列有关联合体参加投标的说法中，正确的有（）。A.联合体中资质等级最高的成员须提交符合要求的全套资格预审文件B.联合体各方须具备足够的经验和能力来承担各自的工程C.联合体各方必须以联合体名义统一参加资格预审D.联合体一方具备承担招标工程项目要求的相应资质条件即可E.联合体的每一位成员均须提交符合要求的全套资格预审材料【正确