一级建造师法规知识考试模拟题50（带参考答案）

《一级建造师法规知识考试模拟题50（带参考答案）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试模拟题50（带参考答案）（17页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。 住在富人区的她一级建造师法规知识考试模拟题（带参考答案）一.单选题(共50题)1.?发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，下列正确的是（）。A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定，应予以没收正确答案：B2.下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()A.安全生产许可证条例B.建筑企业资质管理规定C.安全生产法D.工程建设项目施工招标投标办法正确答案：A3.施工

2、单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5000元/台，限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是()。A.厂家发出的要约失效B.厂家要约撤销C.施工单位同意订货的表示是承诺D.厂家的要约仍然有效正确答案：A4.【真题】根据立法法，下列事项中必须由法律规定的是()A.税率的确定B.环境保护C.历史文化保护D.增加施工许可证的申请条件正确答案：A5.关于工程建设的标准，说法错误的是（）A.行业标准在相应的国家标准实施后，自行废止B.工程建设行业标准实施后也需要复审C.工程建设地方标准中没有强制性条文D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案正确答案：C

3、6.发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位负责人逃匿的，由（）强制执行。A.建设单位B.公安部门C.人民法院D.建设主管部门正确答案：C7.【真题】建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24正确答案：D8.【真题】对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()A.行政行为超越职权B行政行为B.被告不履行或迟延履行法定职责C.行政处罚显失公平查看试题解析进入焚题库正确答案：9.按照注册建造师管理规定，下列情形中不予注册的情形是()。A.申请人年近花甲，已达59岁高龄B.因执业活动受

4、到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故正确答案：B10.关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为正确答案：D11.某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是()。A.此种情形属于承诺延误B.此种情形

5、属于承诺超期C.该承诺必然无效D.该承诺是否有效由双方协商决定正确答案：A12.【真题】建筑施工企业的管理人员和作业人员每()应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A.半年B.二年C.一年D.三年正确答案：C13.【真题】可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政主管部门D.监理单位正确答案：A14.【真题】下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。A.职工患病，在规定的医疗期内B.女职工在孕期内C.女职工在哺乳期内D.在试用期间被证明不符合录用条件正确答案：D15.发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，

6、承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应()A.予以支持B.不予支持C.征求发包人意见D.要求承包人提供证据正确答案：B16.【真题】某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。A.重大劳动安全事故罪B.强令违章冒险作业罪C.重大责任事故罪D.工程重大安全事故罪正确答案：D17.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在()的监督下现场取样并送检。A.设计单位B.工程质量监督机构C.监理单位D.施工企业质量管理部门正确答案：C18.【真题】劳动者可以立即解除

7、劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益正确答案：B19.按照环境噪声污染防治法规定，产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，()。A.无需缴纳排污费B.并缴纳行政罚款C.并缴纳排污费D.并缴纳超标准排污费正确答案：D20.【真题】关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致B.仲裁审理案件应当公开进行C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁

8、庭不能做出缺席裁决正确答案：C21.某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元；本次事故属于()。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故正确答案：A22.建筑工程实行施工总承包的，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案一般由（）组织编制。A.总承包单位B.专业承包单位C.建设单位D.监理单位正确答案：B23.下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是（）A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人或其他组织投标B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目应当公开招标C.招标人采用邀请招

9、标方式的，应当向3个以上不特定的法人发出投标邀请书D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标正确答案：D24.【真题】根据建设工程质量管理条例，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）A.施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包正确答案：A25.属于企业资质证书撤销的是（）A.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的?B.资

10、质证书有效期届满，未依法申请延续的?C.建筑业企业依法终止的?D.建筑业企业资质依法被撤销、撤回或吊销的正确答案：A26.承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后()天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。A.7B.10C.14D.15正确答案：C27.行政强制法所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制()。A.许可B.赔偿C.执行D.处罚正确答案：C28.根据招标投标法实施条例，履约保证金不得超过中标合同金额的()A.2B.5C.10D.20正确答案：C29.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行

11、政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.15B.30C.45D.60正确答案：A30.【真题】根据仲裁法，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。A.按照首席仲裁员的意见作出B.按照多数仲裁员的意见作出C.按照仲裁委员会主任的意见作出D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出正确答案：B31.监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检查，此种监理形式称为()。A.旁站B.巡视C.平行检验D.巡查正确答案：A32.【真题】下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。A.警告B.吊销许可证C.责令停产停业D.停止侵害正确答案：D33.根据房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理

12、办法的规定，对于接受转包、违法分包和利用他人名义承揽工程的单位，处以()的罚款。A.1万元以上3万元以下B.合同金额2%以上4%以下C.合同金额0.5%以上1%以下D.50万元以上100万元以下正确答案：A34.根据建筑起重机械安全监督管理规定，施行施工总承包的工程，建筑起重机械安装完毕后，由()组织验收。A.建设单位B.使用单位C.施工总承包单位D.安装单位正确答案：C35.注册商标没有正当理由连续三年不使用的，()可以向商标局申请撤销该注册商标。A.商标局B.商标使用人C.商标异议人D.任何单位或个人正确答案：D36.某建设工程于2012年9月1日开工，由于设计图样变更。工程于9月18日中

13、止施工。根据规定，建设单位最迟应当于（）前向施工许可证的发证机关报告A.2012年10月1日?B.2012年10月18日?C.2012年12月1日?D.2012年12月18日正确答案：B37.【真题】施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测.A.施工企业质量管理部门B.设计单位或监理单位C.工程质量监督机构D.建设单位或监理单位正确答案：D38.【真题】甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月

14、后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是()。A.甲可向法院申请恢复原判决的执行B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C.由法院执行和解协议D.由法院依职权恢复原判决的执行正确答案：A39.使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同估算价最低在()万元人民币以上的，必须进行招标。A.50B.100C.200D.3000正确答案：B40.【真题】关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是()。A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.应当依法报审施工图设计文件C.不得将建设工程肢解发包D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质

15、量监督手续正确答案：D41.【真题】关于建设工程质量保修的说法,错误的是（）。A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日正确答案：C42.在所有权的权能中，最核心的权利是()权。A.占有B.使用C.收益D.处分正确答案：D43.施工中，施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由()承担。A.业主B.施工单位C.监理单位D.业主和监理单位共同正确答

16、案：B44.某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为()之日。A.合同备案B.中标通知发出C.评标委员提交评标报告D.发包人确定中标人正确答案：B45.甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。A.合同订立B.合同生效C.当事人提起诉讼D.法院判决生效正确答案：A46.?公民、法人或者其他组织单独就损害赔偿提出请求，应先由（）解决。A.协商调解?B.行政机关?C.人民法院?D.仲裁委员会正确答案：B47.工程项目管理企业受建设单位委托，按合同约定可以()。A.直接承担该工程的勘察、设计、施工业务B.直接与该

17、工程项目的总承包单位签订合同C.协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行D.分包该工程项目的物资采购业务正确答案：C48.根据水污染防治法规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最长不超过()。A.3个月B.6个月C.1年D.2年正确答案：C49.施工单位在完成某项目的施工后，于2016年6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收，同年1o月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行，2016年10月20日建设单位实际使用该工程，则该工程的竣工日期为()A.201

18、6年6月1日B.2016年8月30日C.2016年10月8日D.2016年10月20日正确答案：A50.【真题】建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足()。A.施工需要并通过监理单位审查B.施工需要并按规定通过了审查C.编制招标文件的要求D.工程竣工验收备案的要求正确答案：B二.多选题(共50题)1.注册建造师办理变更注册手续时应提交的材料有()。A.注册建造师变更注册申请表B.注册证书和执业印章C.专业增项资格证明D.与新聘用单位签订的聘用合同E.与原单位解除聘用合同的证明正确答案：ABDE2.【真题】根据建筑法，关于建筑工程分包的说法，正确的有（）A.建筑工程

19、的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程C.建设单位指定的分包单位，总承包单位必须采用D.严禁个人承揽分包工程业务E.劳务作业分包可不经建设单位认可正确答案：ADE3.【真题】关于地役权,下列表述正确的是（）。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记,不得对抗善意第三人正确答案：ABDE4.【真题】根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施

20、工许可证B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造正确答案：ABCD5.某工程项目招标人的下列行为中，属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有()。A.招标文件设有最高投标限价B.向投标人提供了有差别的项目信息C.设定的资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符D.对投标人采取不同的资格审查条件E.以特定奖项作为加分或中标条件正确答案：BCDE6.【真题】根据建筑施工企

21、业安全生产许可证管理规定,关于安全生产许可证的说法正确的有（）。A.施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动B.施工企业变更法定代表人的,不必办理安全生产许可证变更手续C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目,不得颁发施工许可证D.施工企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件E.未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时自动延期正确答案：ACD7.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在()之前。A.作业人员进入新的岗位B.作业人员进入新的施工现场C.企业采用新技术D.企业采用新工艺E.企业申请办理资质延续手续正确答案：A

22、BCD8.某工程建设项目，采用公开招标的方式，甲公司是排名第一的中标候选人。若招标人重新招标，则可能发生了（）A.甲放弃中标B.甲逾期缴纳履约保证金C.甲拒不缴纳履约保证金D.甲因不可抗力提出不能履行合同E.存在不影响中标结果的违法行为正确答案：ABCD9.下列选项中符合法规规定颁发施工许可证条件的有（）A.已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁?B.没有建设工程规划许可证，但已经有了建设用地规划许可证?C.有满足开工需要的施工图纸及技术资料?D.已经依法确定了施工企业，但尚未按规定委托监理企业?E.办理了建设工程质量.安全监督手续正确答案：CE10.下列合同中，属于可撤销合同的有()。A.因误解

23、订立的合同B.违反法律的强制性规定的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.订立合同时显失公平的合同E.以合法行为掩盖非法目的的合同正确答案：CD11.甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间。下列说法正确的是()。A.丙的保证方式为一般保证B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同C.若甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任D.若甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任E.乙将其债务转让，必须取得丙的书面同意，否则丙不再承担保证责任正确答案：CE12.法律规定可以质押的权利是()。A.汇票B.支票C.提单D.所有基金

24、份额、股权E.依法可以转让的专利权正确答案：ABCE13.依据建筑法的规定，超越本单位资质等级承揽工程应承担的法律责任包括()。A.责令停止违法行为，处以罚款B.可以责令停止整顿、降低资质等级C.给以警告，限期整改D.情节严重的，吊销资质证书E.有违法所得的，予以没收正确答案：ABDE14.?下列工程可以在开工前不申请施工许可证的有（）。A.建设资金已经落实的投资28万元的工程B.涉及国家秘密不适宜公开招标的工程C.工期不足一年的工程D.设计图纸已经经过审批的军用房屋工程E.施工企业自用的办公楼工程?正确答案：AD15.【真题】施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。A

25、.建立、健全本单位安全生产责任制B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患E.编制专项工程施工方案正确答案：ABCD16.资质许可机关应当建立、健全建筑业企业信用档案管理制度，建筑业企业信用档案应当包括的内容有()A.企业基本情况B.工程质量和安全情况C.合同履约情况D.社会投诉情况E.职工技能抽查情况正确答案：ABCD17.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当()A.通知抵押权人B.经抵押权人同意C.重新办理抵押登记D.经所有权人许可E.告知受让人转让物已经抵押的情况正确答案：AE18.

26、根据招投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的有()A.未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同B.招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同C.建设单位直接与专业施工单位签订的合同D.承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同E.投标人串通投标中标后与招标人签订的合同正确答案：ADE19.【真题】关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.进行爆破作业，需经国务院文物行

27、政部门批准E.全国重点文物保护单位不得拆除正确答案：AD20.下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是()。A.工程监理单位经建设单位同意，可以将附属工程的监理业务转让B.工程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系，也需要回避C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收D.监理单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行合同约定的义务E.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用正确答案：BDE21.建筑工程质量管理条例规定，未取得资质证书承揽工程承担的法律责任包括()。A.予以取缔B.对施工单位处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款C.对建设

28、单位处以50万元以上100万元以下的罚款D.有非法所得的予以没收E.3年内不得申请建筑业企业资质正确答案：ABD22.【真题】根据担保法,下列主体可以作为保证人的有()。A.某公司的职能部门B.某市人民法院C.某有限责任公司D.自然人孙某E.某建筑大学正确答案：CD23.按照安全生产许可条例规定，下列哪些生产企业应当取得安全生产许可证方可开展经营活动()。A.烟花爆竹生产厂B.监理公司C.建筑公司D.房地产开发公司E.矿山企业正确答案：ACE24.在项目的招投标过程中（）。A.招标公告是要约?B.中标通知书是承诺C.招标公告是要约邀请?D.投标文件是要约邀请E.投标文件是要约?正确答案：BCE

29、25.下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是()。A.旁站B.巡查C.巡视D.重点抽查E.平行检验正确答案：ACE26.【真题】关于仲裁调解的说法，正确的有（）。A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉B.仲裁调解必须在裁决作出当前进行C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点正确答案：BE27.【真题】关于电子招标投标的说法。正确的有()。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力C.投标截止时间后送达的投标的文件，电子招标投标平台不得拒收D.依法必须进行

30、公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件正确答案：ABD28.行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列()种侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利。A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的B.依据行政强制法的规定，限制公民人身自由的C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的D.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的正确答案：ACDE29.某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还

31、，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是()。A.承诺分三次偿还B.承诺近期偿还100万元C.承诺由物业公司偿还D.提供还款的银行担保函E.承诺出售其名下房产来偿还正确答案：ABDE30.当事人对法院管辖权有异议的，应当在()期间内提出。A.第一次开庭时B.法庭辩论终结前C.提交答辩状期间D.被告收到起诉状副本之日起15日内E.第一审判决作出前正确答案：CD31.在代理关系中涉及的主体包括()。A.代理人B.权利人C.被代理人D.义务人E.第三人正确答案：ACE32.下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有()。A.总承包分为工程总承

32、包和施工总承包B.具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、监理、试运行等全过程或若干阶段的承包D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任E.具有勘察、设计资质的企业，可以进行施工总承包正确答案：AB33.根据民法通则的规定，代理的种类包括()。A.委托代理B.复代理C.指定代理D.法定代理E.特别代理正确答案：ACD34.【真题】根据物权法，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。A.合同自办理物权

33、登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力正确答案：DE35.根据劳动法的规定，关于妇女、未成年人劳动保护的理解正确的是()。A.企业不得聘用未满18周岁的未成年人B.企业必须定期为未成年人进行健康检查C.企业不得安排妇女从事矿山井下、有毒有害的劳动D.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动E.企业不得安排妇女和未成年人从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动正确答案：BDE36.【真题】关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人B.施工合同中的

34、债务包括完成施工任务和支付工程价款C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人正确答案：BCE37.关于工程竣工结算文件的编制与审查，下列表述正确的有()A.单位工程竣工结算由发包人编制，承包人审查B.实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查C.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查D.政府投资项目的竣工结算，由上一级财政部门审查E.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效正确答案：B

35、CE38.某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是()。A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状C.合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效D.合同解除后，对于未完部分的工程终止履行E.施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失正确答案：DE39.根据招标投标法实施条例，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的有()。A.投标人的组织形式B.招标公告C.

36、招标方式D.招标范围E.招标组织形式正确答案：CDE40.建筑施工企业如发生下列()行为，将受到主管部门责令其在建项目停止施工的处罚。A.未取得安全生产许可证从事建筑施工活动B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动C.转让安全生产许可证施工的D.冒用他人安全生产许可证的E.使用伪造安全生产许可证的正确答案：ABDE41.根据注册建造师管理规定，在下列情形中，不予注册的情形包括()。A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月C.丙某申请在两个单位注册D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行

37、为能力人正确答案：ACDE42.?工程准备阶段文件包括（）。A.立项文件?B.建设用地、征地、拆迁文件C.招投标文件D.财务文件E.地基处理记录?正确答案：ABCD43.关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有()。A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工

38、、设备采购发包给一个工程总承包单位正确答案：ADE44.根据民事诉讼法及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()A.律师代理意见B.施工单位偷录的谈判录音C.工程设计图纸D.工程质量鉴定报告E.被告法定代表人的陈述正确答案：CDE45.列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有()。A.年龄超过60周岁B.聘用单位被撤回资质证书C.聘用单位被吊销营业执照D.与聘用单位解除了合同关系E.注册有效期满正确答案：BCD46.下列关于著作权主体的说法中，正确的有()。A.招标文件属于单位作品，著作权完全归单位所有B.单位作品的作者是单位，而职务作品的作者是个人C.

39、一般情况下，职务作品的著作权由作者享有D.职务作品的作者可以许可第三人使用该作品E.委托作品的著作权属于委托人正确答案：ABC47.合同解除的法律后果包括()。A.终止履行B.恢复原状C.采取补救措施D.赔偿损失E.财产收归国有正确答案：ABCD48.下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()A.因使用不当造成的质量问题B.质量监督机构没有发现的质量问题C.第三方造成的质量问题D.监理单位没有发现的质量问题E.不可抗力造成的质量问题正确答案：ACE49.下列工程建设地方标准的条文中，经国务院建设行政主管部门确定，可作为强制性条文的有()A.直接采用国际标准的条文B.直接涉及公共利益的条文C.直接涉及环境保护的条文D.直接涉及人体健康的条文E.直接涉及人民生命财产安全的条文正确答案：BCDE50.【真题】关干施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（）A.已经确定施工企业B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查C.建设资金己经落实D.按照规定需要委托监理的工程己经委托监理E.按照国务院规定的权限和程序己批准开工报告正确答案：ABCD