【精选模板】消防工程施工合同

《【精选模板】消防工程施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【精选模板】消防工程施工合同（84页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、消防工程施工合同 消防工程施工合同1（657字）建设单位（甲方）施工单位（乙方）根据消防法有关规定，甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装，经甲乙双方协商达成如下协议：一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：（二、三、四、五层室内简易喷淋安装，火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。）四、承包方式：包工包料，包工价：人民币陆万元整（60000.00元）由甲方提供施工电源，并负责二相电连接到自动报警主机旁边。五、付款方式：合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金，余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方，如果消防部门验收说不合格就不付钱。六、工期要求：_年_月_日

2、至_年_月_日。七、违约责任：由违约方赔偿对方一切经济损失。八、安全责任：甲方负责提供安全施工环境，施工过程中造成的安全事故由乙方负责。九、本合同签字后生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决。十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。甲方代表人签字：乙方代表人签字：_年_月_日消防工程施工合同2（2697字）甲方（发包人）：_乙方（承包人）：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。第一条 工程概况一、工程名称

3、：_。二、工程地点：_。三、建筑面积：_。第二条 工程范围乙方承包的工程范围：_。第三条 承包方式承包方式（请在方框内打勾）：包工包料其他：_。第四条 合同工期一、本合同工期为_日，自乙方进场之日起计算。乙方接到甲方书面进场通知后_日内进场施工。二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：（一）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的。（二）因甲方不能按期提供施工图、材料、设备的。所供材料、设备不符合施工需要的。所供材料、设备在交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的。（三）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的。（四）在施

4、工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的。（五）非因乙方原因造成的前道工序没有完成，影响本工程进度的。（六）隐蔽工程在隐蔽以前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的。第五条 工程价款双方选择下列第 种方式确定本合同工程价款，并附预算单，价款不含消防检测费：_。合同价款的形成：以_年_省安装工程消耗量定额及单位估价表、_省市政工程消耗量定额及统一基价表及相应的费用定额为依据，结合设计图纸形成预算造价，经甲方审定后形成工程价款。如有增项，结算方式执行上述同等标准。1、暂定价格。工程价款暂定，双方在结算时确定最终工程价款。（1）工程价款暂定为：（大写）_，（小写）_。（2）工程价格调整计算方法：_。（

5、3）结算依据：定额范围内的项目依据国家相关部门颁发的有关定额。定额规定范围以外的材料及设备费用依据供应厂家发票或相关依据。施工工程量以甲方现场工程师签证为依据。2、固定价格。工程价款固定，根据图纸及综合单价确定，仅在下列第（2）项情况出现的，调整工程价款。（1）工程价款为：（大写）_，（小写）_。（2）在合同履行中出现下列情况时，应调整本工程的工程价款：乙方承包的材料市场价格变动或者工程价款管理部门的价格调整，双方作如下约定：_。经批准的设计变更。甲方更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加的。双方约定的其他因素：_。工程价格调整计算方法：_。第六条 工程价款支付1、工程预付款

6、：本合同签订后_日内，甲方预付工程价款的_%。2、工程进度款：工程进度款根据工程价款与实际完成的工程量，经双方确定的比例支付。工程进度款的结算与支付、工程量的计算约定如下：_。3、本工程经公安机关消防机构验收合格或消防备案后_日内，甲方付至工程价款的_%。4、本工程需要结算的，经双方确认完工结算报告后_日内，甲方付至经结算后的工程价款的_%。5、本工程质保金为本工程经结算后的工程价款的_%，待质保期满后_日内支付给乙方。第七条 工程结算一、本工程经公安机关消防机构验收或消防备案后_日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，双方进行工程结算。二、甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结

7、算资料后，应在 日内给予确认或者提出修改意见。第八条 工程质量1、甲方应在乙方进场前_日，向乙方提供施工图纸和施工说明_套，并向乙方进行技术交底。乙方向甲方出具总工期进度计划，甲方可以提出修改意见。2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。3、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。甲方没有验收的，乙方可以停止该隐蔽工程施工。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。使用依法实行强制性产品认证的消防产品的，须经具有法定资质的认证机

8、构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。第九条 调试与验收1、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知 日内组织自行验收。2、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。消防工程施工合同3（1298字）甲方（劳务发包方）：乙方（劳务承包方）：甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、工程概况工程工程名称：工程内容：二、承包价格1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：箱体规格：1600_700_240，单价：450元/只2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：喷

9、头类型：下喷，单价：75元/只3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（3元/米）。具体单价如下：探头单价：70元/只4.室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米），不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。共2页第1页8.消防系统调试费仅计

10、取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋三、付款方式1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。四、材料及施工施工场地1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。

11、如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。五、合同争议1.出现争议甲乙双方先协商。2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。3.本合同一式两份，双方各执一份。甲方代表（签字）：乙方负责人（签字）：消防工程施工合同4（3978字）甲方（发包方）：乙方（承包方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例、贵州省消防管理处罚条例及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统的设备采购及安装。二、工程承包范围承包范围

12、：根据甲方提供的消防自动报警设计施工图、喷淋设计施工图、暖通设计施图所示内容：1、所有室内火灾自动报警系统的设备采购及安装；2、所有室内自动喷水灭火系统的设备采购及安装（含喷淋水泵控制箱）；3、所有室内消火栓系统的设备采购及安装（含消防水泵控制箱）；4、所有室内防排烟系统的设备采购及安装（含风机控制箱）；5、消防泵、喷淋泵、风机的电源进线安装由甲方负责，乙方负责风机控制箱到风机和水泵控制箱到水泵的到电源配管、配线及调试。6、地下消防水池的进水部分的设备采购及安装。7、应急照明系统、防火门、气体灭火系统的设备采购及安装。承包方式：本工程采用包工包料（材料须甲方认可）的总承包方式；本合同范围外的施

13、工内容另行签证计算。三、合同工期开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日合同工期总天数： 天。四、质量标准工程质量标准：根据设计及国家标准建筑设计防火规范达到合格。五、结算方式工程款采用预结算方式结算。六、合同价款支付1、合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。双方约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当另行约定，并严格按照甲方在本合同中的付款方式执行。2、付款方式：乙方进场施工后，每月25日向甲方申报当月的工程进度，甲方在次月10日前支付80%的进度款给乙方。在工程完工后甲方支付给乙方的进度款须达到工

14、程承包总款90%，本工程的消防合格证取得并交给甲方后，一周内付足工程承包总款的97%，预留3%的工程款作为质保金，质保期壹年，到期后如无质量问题，甲方一星期内付清余款。逾期不付，按违约处理。七、双方责任1、甲方责任：甲方应向乙方明确本工程施工的内容、注意细节和工程要求。甲方必须提供详细消防设计图纸给乙方，乙方确认无误按图纸施工。协调施工中各种施工队伍的关系及安装工程中所用器材的堆放场所。提供施工所必须的水，电，照明等。因甲方原因延误工程验收或导致验收不合格，甲方不得以任何理由拖延乙方款项。2、乙方责任：严格按照甲方、消防部门和国家相关规范的要求进行安装和调试。本消防工程总体验收由乙方负责组织。

15、乙方在施工期间应严格进行工人的安全教育，严格执行施工现场的生产管理条理，做到文明安全施工，施工期间服从甲方管理，不损坏现场生产设备。确保所用材料，设备等符合消防质量标准，并具备生产许可证，检验报告，生产合格证等相关证件，所用材料经甲方和监理方的认可方可施工。八、施工组织进度、暂停施工及工期延误责任1、乙方必须按甲方工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监理。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。2、乙方应当按照协议书约定的开工日期开工。乙主不能按时开

16、工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在按到延期开工申请后的48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。3、因甲方原因 不能按照协议书约定的开工日期开工，甲方工程师应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。甲方赔偿乙方因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。4、工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求

17、，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。5、因下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：甲方未能按约定提供图纸及开工条件；甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；设计变更和工程量增加；一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；不可抗力；工程师同意工期顺延的其他情况九、工程竣工及验收1、乙方必须按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。2、因乙方原因不能按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期

18、竣工的，乙方承担违约责任。3、施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价等内容。4、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。5、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。6、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。7、甲方收到竣工验收报告后28天内组织有关单位

19、验收，并在职验收后14天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。8、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。9、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，甲方不得使用。甲方强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由甲方承担责任。10、工程验收由乙方全权负责相关事宜，并负责提供消防部门验收许可证。十、质量保修1、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任，并在最后一次付款时扣除总价款的3%质保金。质保期为取得消防许可证之日起壹年。2、

20、质量保修工作的实施。乙方应在工程竣工验收之前，与甲方签订质量保修书，作为本合同附件。十一、违约责任1、甲方违约责任。当发生下列情况时：乙方进场后，因甲方原因造成乙方在施工过程中的失误而延误工期，所有损失由甲方负责。2、乙方违约。当发生下列情况时：因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。因乙方原因工程质量达不到协议约定的质量标准。乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。未经甲方同意擅自修改图纸，不按照图纸进行施工的。乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。3、违约方违约后，守约方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。十二

21、、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本合同双方约定： 后生效本合同一式肆份，甲、乙双方各持两份。本合同未尽事宜经双方协商可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方和乙方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。合同的权利义务终止后，甲方和乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知，协助，保密等义务。甲 方：（公章） 甲 方：（公章）住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：邮政编码： 邮政编码：消防工程施工合同5（4023字）发包方

22、（甲方）：承包方 （乙方）：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，

23、签订本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程地点：4、承包方式：二、工程承包方式包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。三、工程工期风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收

24、申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。1、本合同工期为_日，自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后_日内进场施工。2、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：（1）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的；（2）因甲方不能按期提供施工图，材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的；（3）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的；（4）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的；（

25、5）非因乙方原因造成前道工序没有完成，影响本工程进度的；（6）隐蔽工程乙方通知甲方验收，甲方没有按时验收的；（7）甲方未按约定支付工程款的。四、工程价款1、工程价款为：（大写）_，（小写）_。2、在合同履行中出现下列情况时，应调整本工程的工程价款：（1）经批准的设计变更；（2）非乙方原因造成的现场施工与图纸不符，需增加工程量。3、工程结算价格调整计算方法：上述引起的任何洽商增减，在洽商签订时双方确定金额，最终工程结算为固定合同价洽商金额，不再另行结算。4、工程结算价格需第三方审计机构完成的：乙方施工完毕后_日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的完工结算及完整

26、的结算资料后，应在3个月内组织第三方审计机构给予确认，延期视为认可乙方所报结算金额。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。五、材料设备供应1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样

27、板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）。2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约

28、定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。六、工程质量1、甲方应在乙方进场前_日，向乙方提供施工图纸和施工说明_套，并向乙方进行技术交底。2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。3、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前_日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方应在验收记录上签字；验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前_日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过_日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行

29、验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。七、工程验收1、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织自行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。2、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。3、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。八、工程价款的支付方式1、合同签定后，预付工程总价

30、的_%，计B：_元；2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内，付工程总价的60%，计B：_元。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。九、维修责任乙方负责保修期限为_年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方

31、需支付给乙方相应的费用。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。十、违约责任1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期_日，乙方支付甲方本工程价款1的违约金，最高不超过合同价款的3%。2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。3、如甲方未按合同约定付款的，每延误_日，按工程价款的1向乙方支付违约金。4、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格

32、的,乙方应返工,返工费用由乙方承担。5、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。十一、争议解决1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。2、双方在合同执行期内如有争议，应由双方友好协商解决，如协商无效任何一方均可向 _地人民法院提起诉讼。甲方（公章）： 签约代表： 签约时间：_年_月_日签约地点：乙方（公章）： 签约代表： 签约时间：_年_月_日签约地点：消防工程施工合同6（2842字）甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、

33、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规规定，为建立企业与劳务双方协调、稳定的劳务关系，明确甲、乙双方的权力和义务，保障双方的合法权益，经双方友好协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。第一条、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：自动喷淋系统、消火栓系统、报警系统（图纸范围内全部施工安装，但不包括防排烟系统及室外管网，并结合现行规范及现场实际条件，达到消防部门验收标准）承包方式：包工不包料（包施工机械）。第二条、工程要求1.消防工程施工严格按照图纸设计、结合现行消防规范和国家标准，进行施工安装。2.施工过程中设计图纸与消防规范有差异时，应及时向甲方汇报，按甲方指示施工。3.甲方派驻的项目经

34、理_（手机号：），负责工地的管理和质量监督工作。乙方应服从管理和指挥。4.乙方在做隐蔽工程施工时，应提前24小时通知甲方现场管理人员，验收合格后方可施工下一道工序。5.树立“安全第一的思想”，施工人员进入工地，必须有安全措施（必须携带安全帽），确保安全施工，杜绝人身伤亡事故的发生。第三条、工程进度和质量1.工期：根据土建施工进度同步施工，并结合总包方总进度计划要求组织施工，绝对不得影响工程进度。2.质量标准：按消防施工验收规范要求：合格。第四条、工程劳务费价款劳务费计价：合同暂定价为：按实际工程量计算。第五条、劳务费结算与支付：1、乙方应将每月所完成的工程量应在当月25日呈报给甲方，经甲方核对

35、无误后在下月10日按上月所完成工程量的80%劳务费支付予乙方。2、消防自动喷淋、消火栓、报警系统按上月所完成工程量的80%支付予乙方。3、消防安装工程所有工程量按设计图纸全部安装完毕后15日甲方应按全部完成工程量应结算至90%给乙方。4、系统经消防支队竣工验收合格后甲方必须在两个月内和乙方结算清楚工程量，并按结算结果付予乙方劳务费97%，剩余3%作为质量保证金（质保期为壹年）。5、进度款支付流程：甲方将每月工程进度款汇款或现金方式给予乙方。备注：（1）在施工过程中如有些施工项目在本报价中没有报价的项目，甲乙双方可另行协商增加工程报价项目。（2）各系统按实际安装、据实结算。（3）如有特殊情况可考

36、虑给予一定的施工费奖励。第五条、甲方责任1.甲方负责协调施工用水、用电到现场，水电费由甲方承担。2.甲方负责主要设备及施工材料运到场，由甲方签收。3.甲方负责协调与乙方有关施工方面的事务。4.甲方有权对乙方违规违纪行为进行处罚。5.甲方提供乙方施工工具房一间。6.甲方不提供乙方工人住宿及饮食，甲方每月补贴乙方300元作为房租补贴。7.因工具所产生的易耗品（如焊条、大切割片、膨胀钉、液态生料带、PVC胶水）均由甲方承担。8.当乙方因工程质量不合格或工程进度达不到甲方要求的，甲方有权安排其他施工队进场帮助施工，费用从乙方劳务费中扣除；情况严重时，甲方有权直接将乙方清理出场直至终止本合同，由此给甲方

37、造成损失的，有权向乙方索赔。9.甲方在施工前和施工过程中如有图纸变更和设计变更单等资料要及时发放给乙方负责人，如没有及时发放，造成返工的一切损失由甲方承担。10.甲方负责组织各相关部门对本工程的所有验收活动，所产生的费用由甲方承担。11.甲方负责本消防工程所有资料的整理及备案。第六条、乙方责任1.严格按照甲方下达的指令进行工作安排，确保工期与施工质量，同时对施工所需材料和设备提前一个星期申报，未报、漏报造成的损失由乙方负责。2.严格遵照消防规范进行施工安装，特殊工种岗位应持证上岗。（焊工证、管工证、电工证）3.消防水系统管道套丝安装处应做防锈和除麻处理，焊接钢管需先除锈刷漆后安装，管道及支吊架

38、安装应横平竖直。4.施工人员进入现场必须佩带安全帽，人工梯作业需有专人保护，高空作业需佩带安全带工作，接电必须有专业电工操作，否则，扣劳务费50至500元。5.材料和设备到工地后乙方负责配合卸车，负责材料保管。6.施工过程中，由于乙方未按照图纸和规范施工造成的返工及材料损失由乙方负责。7.乙方人员应遵守工地的一切规章制度，文明施工，并与其他施工队协调好关系，如工地发生打架或偷盗事件按甲方的规章制度进行处罚。8.乙方因违章施工或保护措施不到位，造成业主或其他相关施工单位损失的，由乙方承担全部责任。9.乙方负责人应按时参加工地及甲方有关会议，及时向工人传达会议内容，若发生有不服从管理，顶撞甲方管理

39、人员现象的扣除劳务费500元，或解除合同。10.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。11.乙方不得无故中途退场，若有违约行为，按剩余工期，每天500元支付违约金。12.乙方对甲方所购的建材，如发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的一切损失。13.乙方若施工中造成其它工序成品的破坏，则照价赔偿。14.乙方必须服从甲方及监理方分配的清理打扫卫生工作，如有不服从者产生的全部罚款由乙方自行承担。15.乙方在施工后所产生的建筑垃圾及材料加工剩余的废料要及时清理，若未及时清理而影响到其他施工方施工的处于5

40、0200元的经济罚款。第七条、乙方的接受通知方式：现场书面接收、手机短信接收（手机号：）。第八条、合同一式二份，甲乙双方各持一份，经双方签字或盖章后生效，具有同样法律效力。第九条、合同生效、终止本合同自签订之日起生效，合同义务履行完毕后终止。甲方：乙方：消防工程施工合同7（3170字）甲方（建设单位）：_乙方（施工单位）：_乙方承包甲方火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统消防工程，根据中华人民共和国经济合同法之规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。一、工程情况：1、工程名称：_。2、安装施工范围：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统、消防水泵房及屋顶

41、消防水箱稳压系统安装施工。3、施工期限：自签订本合同之日起_天。乙方_年_月_日按时进场施工，进场时向甲方提交施工方案、施工进度表。逾期不能完工，每拖延一天工期罚款_元。4、乙方在合同签订时向甲方提供本工程安装所用设备、主材、副材清单（要注明产地品牌、规格型号、价格）:_。5、承包安装施工方式：包工包料。二、质量标准要求：1、乙方必须提供消防工程安装施工资质证书、消防产品样本书、产品合格证和国家消防检测权构出具的产品检测报告书、消防产品合格证。选派安装技术好、认真细致、听指挥的安装队伍，各项目施工队长必须固定并常驻工地。2、乙方必须严格按合同规定，使用甲方认可的_消防工程产品报价表中确定的产品

42、品牌、规格、型号（所用消防产品必须是目前最新款国标产品），按照甲方图纸，国家标准规范、消防规范安装，保证施工质量。3、吊针、吊架角钢、接线盒、电线套管、罗栓等辅料全部用国标产品，按规范制作。吊针、吊架垂直牢固不松动。4、乙方必须按甲方要求的高度进行安装，消火栓、按钮、层显等墙面安装设备，安装前须先向甲方确认安装位置。穿线管顺梁底走，缚设在梁底面上。5、喷淋管、消火栓管采用天津利达火镀管，安装平整、不下垂、不歪邪，所有喷淋管整齐划一。接线盒、电线管、探测器、按钮安装牢固方正，穿线管变向必须使用穿线管弯头且对接牢固。所有喷淋管、接线盒、电线管必须用清擦干净，涂一遍底漆后用白漆粉涮均匀，不得露出底色

43、。6、水泵房安装：按国家有关标准规范、消防规范标准安装，达到水泵、管道布局和走向合理，安装整齐、便于维修、焊缝均匀美观，必须安装水泵试水装置。按图纸要求标准进行管道防腐处理。7、保温质量：消火栓水管、喷淋水管用容重50/m3以上带铝泊超细玻璃丝棉保温，消防水箱保温用厚度10、容重50/m3以上超细玻璃丝棉，外覆盖玻璃丝布涮玻璃钢漆，稳压罐、消防水箱至管道井的管道用厚度10以上的聚氨酯发泡保温，外緾玻璃丝布涮玻璃钢漆。保温必须使用国标材料，按规范施工，达到均匀平整、包扎牢固、不凹凸、不开裂。7、本工程安装质量：市级优良工程标准。达不到优良标准，甲方不付工程款。三、质量检查验收：1、乙方消防产品、

44、材料进入工地，乙方要向甲方及时提出检验申请，甲方工程管理人员和工程监理人员，按照消防产品样本书、国家标准和本合同第三条2款质量标准要求为标准检验质量，如达不到标准，不得用于本工程。如果乙方使用_消防工程产品报价表以外的产品及使用不合格产品，每次罚款_元。2、经甲方检查发现乙方施工安装质量不合格，乙方无条件整改，并每次给予乙方罚款_元。3、工程完工经验收达不到设计使用标准和消防验收不合格的，甲方不付货款，乙方无条件整改。属设备问题的甲方退货，乙方退款并按工程总造价的一倍赔偿甲方损失。四、质保期。自验收合格之日起质保期_年（质保期内发生质量问题，乙方无条件免费维保）。五、工程合同价款、拨款和结算。

45、1、合同承包总价_万元包定。总价中已包含：消防设备主材费、副材费、安装费、机械费、管理费、利润、税金、规费、社保费等、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统检测费、电检测费，所有消防产品（消防排烟、木质防火门、防火卷帘、强电、空调、装修等）送样检测费、验收检测费，图纸报审费等一切与消防有关项目的检测、验收检测费用。本工程一次性包定，在施工过程中发生的图纸变更，甲乙双方办理书面签证，待工程竣工时结算。2、本合同签订后（乙方向甲方提交消防产品样本书、检测报告后）甲方预付工程款_%，工程进度款按月按完成工程量的_%付给，全部安装完成甲方付至总工程款的_%，消防验收合格拿到公

46、安消防部门签发的合格证后，甲方付至工程款的_%，保修期满，甲方付给余款_%。乙方必须开具正式发票结算。本工程安装用电费用由乙方承担，乙方自备配电箱、电表。六、安全施工：1、乙方在施工中，不得损坏甲方场内的设施、物品，保护好土建、电梯、电力及照明线路、空调设施、电安装设施和装修工程，如有损坏乙方赔偿全部损失。2、乙方要服从甲方管理，乙方必须加强对施工人员的安全教育，严格按照安装安全技术规程、安装工人安全操作规程等国家有关规定施工，佩戴好安全、防护用具，确保无安全事故。乙方必须对其全部施工人员投意外伤害保险，并交保险单复印件与甲方。要教育工人文明施工，确保原有设施不受损坏，做到工完场清。杜绝一切偷

47、窃行为，否则按十倍罚款。乙方在施工中发生的一切安全事故责任，乙方自负，甲方概不负责。七、纠纷处理：发生合同纠纷，双方协商解决，协商不成由人民法院裁决。八、附件：乙方所提供的消防产品样本书、_消防工程产品报价表为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。九、本合同经双方签字盖章生效。十、本合同一式二份，甲乙双方各一份。甲方（章）：_ 乙方（章）：_ _法定代表人：_ 法定代表人：_委托代理人：_ 委托代理人：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_合同签订地点：_ 合同签订时间：_消防工程施工合同8（1997字）甲方（全称）：_（以下简称甲方）乙方（全称）：_（以下简称乙方）依照中华人民共和国

48、合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法及其他有关法律、行政法规有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方同意签定本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_承包范围：_包括等消防设施。承包方式：包工包料（按实际面积_平方米按每平方米_元计算）二、合同价款及取费标准1、合同价款：三、付款方式1、合同签订后，甲方支付乙方预付款为总工程款的50%计元。2、安装人工进场安装工程完成50%后甲方付乙方总工程款的30%计_万元。3、工程完工验收合格付总工程款的10%计4、质保金10%计四、质量标准1、本工程质量要求达到：消防检测及验收合格。配合整体工程评定达到合格工程质量等级标

49、准。2、承包人必须严格按施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范及有关规范要求进行施工并接受发包人、监理的监督。3、承包人在施工过程中必须遵守下列规定：（1）应按设计和有关标准要求，采购工程所需的材料设备并及时报验。（2）隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；（3）工程竣工后，承包人按规定对工程实行保修，保修期为壹年。五、发包方及承包方的责任1、发包人的责任：（1）向承包人提供施工及办公场地，并提供施工用水、用电的接点，费用乙方自理；（2）协调承包人与其它工种关系，保证施工顺利进行；（3）按合同约定内容，及时向承包人支付工程进度款。2、承包人的责任：（1）负责全套消防工程竣工资料

50、及工程图纸的整理；（2）提供完整的竣工资料和图纸；（3）向发包人提供每月已完成的工程量清单及下月工程进度计划；（4）保护施工场地卫生并对其它成品进行保护，做到安全文明施工；（5）提供施工工作文件资料，经甲方、监理认可后，依次作为结算依据；（6）无偿对甲方操作使用人员进行培训、指导。六、工程验收工程具备验收条件，承包人应积极为发包人进行该项目的消防检测与电气建筑检测并为发包人办理消防验收有关手续。七、违约责任1、发包人责任：（1）未能按合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期可顺延。（2）及时对工程量、工程结算、工程决算等进行签证认可。2、承包人责任：（1）工程竣工时承包人分包工程质量达到不合规定

51、的要求，不能通过验收，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。（2）工程不能按合同规定的工期交付使用的，按规定偿付逾期违约金。但遇到合同第四条第3款的除外。八、质量承诺措施质量承诺乙方承诺该工程的质量保证符合消防法和相关法律规定，如出现质量问题，乙方自愿承担因质量问题造成的经济损失。并承担相应的相关责任。九、附则1、本合同一式二份，双方各执一份。2、本合同自双方代表签字加盖公章即可生效。质保期满结清工程款后终止。发包人：_法定代表人：_委托代理人：_承包人：_法定代表人：_委托代理人：_年_月_日消防工程施工合同9（10704字）发包单位(以下简称甲方)：承包单位(以下简称乙方)：经依法招标确定

52、乙方为中标单位，根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和中华人民共和国招投标法及其它法律、行政法规的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商，本着自愿、平等的原则，签订本合同，双方共同遵守。第一条：工程概况工程名称：工程地点：工程规模：第二条：承包方式本 消防安装工程项目按包工、包料、包设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包报建及相关备案手续办理、包竣工验收、包工程保修、包全套竣工资料、包管理费、利润、各种规费和税金、包人、材、机价格上涨的大包干形式进行，按4.1.2合同承包价格明确的相应项目承包固定综合单价和承包总价包干，不再存在任何签证。第三条：承包范围3.1、本工程

53、承包范围为 设计研究院所设计的 室内、室外、地下室消防施工图范围内包含的全部内容。3.2本工程承包主要内容还包括：A、消防报批报建、竣工验收备案等相关手续;B、消火栓系统(室内消火栓管道、消火栓水泵接合器及室外消火栓安装、室外消防环管);C、自动报警(包括探测器、各类型模块安装及调试);D、消防排烟系统(含风机、风管及风口安装，送风机组、机座及其土建预埋预留后的修补);E、灭火器配置(包配电房的液体灭火器);F、广播系统;G、自动喷淋系统、消防泵及稳压系统(含喷淋泵、消防泵、稳压泵及气压罐安装);H、主机、水泵房及水泵控制系统(包括控制柜及机座);I、屋顶消防水箱的采购安装，自动进水装置的采购

54、安装;J、地下室消防水池进、出水口都由消防采购安装;K、高层走道、电梯前室有喷淋系统，手动启动时的排水管道、消防电梯排水泵及排水管道归消防采购安装;L、清场防火门及防火卷帘门，消防控制水泵房门、配电房门、电梯机房等防火的门、锁、安全标记牌由消防制作安装;M、所有应急照明灯具及安全指示牌(灯);N、消防强、弱电划分：甲方提供所有动力电源到控制箱，所有控制箱到消防动力的连接线由消防自行安装(包含消防联动的出线);公共区域消防强电应急照明、安全指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)、楼层指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只提供电源接线点;地下室楼层应急照明、安全指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)的

55、预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只提供电源接线搭火点，其材料按图要求采购;消防弱电由消防根据设计与消防规范负责安装;公共区域所有配电箱柜的强电检测均由消防负责。O、上述项目中未明确的消防设计施工图中的所有消防工程皆由消防负责。3.3、按设计图纸、甲方要求、国家有关消防工程施工验收质量标准、合同工期承担本项目的工程施工、资料整理备案、竣工验收、交付使用，并承担任何质量缺陷的保修责任，承担相应的经济与法律责任。3.4、乙方应处理好消防主管单位关系，自行承担消防主管单位及相关部门的各种赞助费用和处罚。第四条：工程造价4.1、合同价款4.1.1本工程合同总造价为人民币大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾

56、元整，￥： 元。(结算以按每平方米建筑面积承包项目的综合单价_相应实际完成的经双方确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价)4.1.2 合同承包价格本工程室内消防工程分高层(主楼部分)、商铺、地下室(本身专用消防设施)以每平方米建筑面积按固定综合单价承包;室外工程(消防环管、消防栓等)、地下室公共消防设施(非地下室本身专用的消防设施)按固定总价承包。合同承包价格见下表：序号承包项目名称承包面积/承包单价(人民币/元)合价/元程高层(主楼部分)每建筑面积承包固定综合单价 元/商铺每建筑面积承包固定综合单价 元/1地下室(本身专用消防设施)每建筑面积承包固定综合单价 元/2室外工程(消防环管、消防栓等)合同承包固定总价 元3设在地下室非地下室本身专用的公共消防设施合同承包固定总价 元4.1.3上述“承包固定综合单价”和“承包固定总价”已包含第二条工程承包方式和第三条承包范围内的所有工作内容和费用。已包含按设计施工图、技术规范要求、现场施工条件、招标文件及合同要求完成消防安装工程全部工作