2022年招标师考试模拟卷232（带答案解析）

《2022年招标师考试模拟卷232（带答案解析）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年招标师考试模拟卷232（带答案解析）（45页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她 2022年招标师考试模拟卷（带答案解析）一.全能测试题(共100题)1.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前()招标人。A、书面通知B、电子邮件通知C、电话通知D、口头通知答案：A解析：投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。投标截止后，投标人不得撤销投标文件，否则招标人可以不退还其投标保证金。2.下列关于项目可行性研究工作内容的描述，不正确的是（ ）。A.项目可行性研究报告的封闭上报B.制定项目的筹、融资方案及资金使用计划C.分析、论证项目设计总进度目标D.参加项目可行性研究报告评估和审核，协助办理相关报批

2、手续答案：C解析：项目可行性研究工作的内容包括：结合中标设计方案情况进行投入产出分析，编制项目总投资估算，进行项目总投资切块；编制项目实施总进度规划，包括设计、招标采购、施工等全过程；制定项目的筹、融资方案及资金使用计划；确定项目的质量要求和建造标准；项目可行性研究报告的封闭上报；参加项目可行性研究报告的评估和审核，协助办理相关报批手续。C项属于设计进度计划管理与监控的工作内容。3.关于电子逆向拍卖的使用条件，下列说法不正确的有()。A、采购实体可以详细描述采购标的的规格B、采购实体拟订采购标的详细说明是可行的C、可以确保足够数量的供应商或承包商进行有效竞争D、评标标准可以量化，且可用金额表示

3、E、评标标准可以定性化表示答案：A,E解析：电子逆向拍卖涉及供应商或承包商在规定期限内相继提交出价，以及利用信息和通信技术系统自动评审这些出价，直至确定中选出价人。根据公共采购示范法的规定，电子逆向拍卖方式进行采购的使用条件包括：采购实体拟订采购标的详细说明是可行的；存在着供应商或承包商的竞争市场，预期有资格的供应商或承包商将参加电子逆向拍卖，从而可确保有效竞争；采购实体确定中选提交书所使用的标准可以量化，且可用金额表示。4.根据财政部、住建部建设工程价款结算暂行办法的规定，工程价款结算应按合同约定办理，其方式主要包括( )。A、按年结算与支付B、按月结算与支付C、分段结算与支付D、按合同约定

4、结算与支付E、全额结算与支付答案：B,C5.关于工程建设项目管理实施方法的说法，正确的有（）A.采用快速路径法可使项目工期更短B.快速路径法相对于线性顺序法更先进C.采用线性顺序法可使项目风险更小D.同一个项目中可同时采用线性顺序法和快速路径法E.快速路径法应以线性顺序法为基础答案：D,E解析：工程建设项目管理的实施方法有线性顺序法和快速路径法，两种管理实施方法的相互关系如下：（1)要改变一个普遍存在的模糊看法，即快速路径法是先进的，而线性顺序法是落后的。线性顺序法与快速路径法本身并无先进与落后之分，它们只是分别适用于不同技术复杂程度与管理要求的项目。（2)从理论上讲，如将快速路径法中每一个被

5、分割出的子项目看作是一个“项目”.该子项目的实施过程采用的就是线性顺序法，所以快速路径法本身就是建立在线性顺序法基础之上的，可以被看作一个个子项目按线性顺序法实施的组合。（3)从管理实践讲，在同一个项目中，既可以根据技术构成和管理要求的不同.对其中部分子项目或子项目组合采用线性顺序法实施，同时又对另一部分子项目或子项目组合进行第二级的分割，并按照快速路径法实施。实践表明：同一个项目中往往交错地采用线性顺序法和快速路径法来实施。6.能源效率标志是由国家强制企业执行的，用于表示用能产品的能源消耗量和（ ）的指标。A.能源节能等级 B.能源消耗等级C.能源效率等级 D.能源节能量答案：C解析：能源效

6、率标志属于国家强制性标志，由国家发展改革委员会和国家质量技术监督检疫总局牵头操作，是附在产品或产品最小包装物上的一种信息标签，用于说明产品的能源效率等级、能源消耗量等指标。7.政府采购项目的招标公告和资格预审报告都包括的内容有 （）A.招标项目的名称、采购内容、用途、数量等B.采购代理机构的名称、地址和联系方式C.供应商资格要求D.资格审查日期E.获取招标文件的时间、地点、方式答案：A,B,C解析：政府采购项目的招标公告和资格预审报告都包括的内容有：（1）采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式；（2）项目名称、采购内容、数量、用途、简要技术要求；（3）供应商资格要求；（4）联系人姓名和电话

7、。8.工程建设项目风险管理中，需要综合考虑风险属性，风险管理的目标和风险主体的风险承受能力，从而确定工程风险和风险处置措施对项目总体目标的影响程度，该项工作称为（）A.风险识别 B.风险估计 C.风险评价 D.风险应对答案：C解析：工程建设项目风险评价是在工程建设项目风险辨识和估计的基础上，综合考虑风险属性、风险管理的目标和风险主体的风险承受能力，确定工程风险和风险处置措施对系统的影响程度的工作。常用的风险评价工具有：层次分析法；等风险图法；模糊数学法等。9.根据招标投标法的规定，下列关于机电产品国际招标代理机构资格在人员和业绩方面要求的表述中正确的是( )。A、预乙级具有中级职称以上的专职招

8、标人员不得少于从事招标业务人员总数的80%B、机电产品国际招标机构，预乙级近3年年均机电产品国内公开招标业绩在6亿元以上C、机电产品国际招标机构年度的业绩标准、乙级5000万美元以上D、预乙级机电产品国际招标机构年度招标业绩达到5000万美元以上E、乙级机电产品国际招标机构自获得乙级国家招标资格3年内业绩累积达到2.5亿美元以上，并且注册资金在1000万元以上的，可以申请甲级资质答案：C,D,E10.根据服务项目生命周期的阶段划分，服务项目的结束以()标志。A、服务方提交可交付成果B、服务方和客户方权利义务关系完毕C、服务方提交的可交付成果通过验收D、服务方提交的可交付成果付诸实施答案：B解析

9、：收尾和后评价是项目可交付成果提交后，委托人和服务方对权利义务关系进行清算，对服务结果的事实效果进行评价的过程，是服务项目的最后一个阶段。服务项目临近结束，服务方把服务项目的可交付物提交给委托人，并指导委托人方案的实施，双方权利义务关系终止。服务方把可交付成果（通常为咨询报告、决策方案、行动措施等）提交给委托人后，要经过委托人的确认，要有正式的程序来确认可交付成果的移交，进行合同收尾工作，清算双方的权利义务。11.开标会应邀请()参加。A、投标人代表B、投标人法定代表人的代表C、所有投标人委托代理人的代表D、所有投标人的法定代表人或其授权代表答案：D解析：招标人应邀请所有投标人参加开标会议，也

10、可通知有关行政监督机构代表到场监督，或者邀请公证机构人员到场进行公证。招标人邀请所有投标人参加开标是法定的义务，参加开标会议是投标人的权利。投标人或其授权代表有权出席并监督开标会议，也可以自主决定不参加开标会议，不影响投标的有效性。12.根据机电产品国际招标投标实施方法，下列货物中，应当进行国际招标的是( )。 A.供产品维修用的零件B.外商投资企业投资总额内的进口机电产品C.供生产企业采购选型使用的样品样机D.供生产企业生产需要的专用模具答案：C解析：根据机电产品国际招标投标实施办法第九条规定，对必须招标的机电产品 中，有下列情况之一的，可以不进行国际招标：国（境）外赠送或无偿援助的机电产

11、品；供生产配套用的零件及部件；旧机电产品；一次采购产品合同估算价格在 100万元人民币以下的；外商投资企业投资总额内进口的机电产品；供生产企业及 科研机构研究开发用的样品样机；国务院确定的特殊产品或者特定行业以及为应对国家重大突发事件需要的机电产品；产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合 同估算价格50%的机电产品；供生产企业生产需要的专用模具；供产品维修用的 零件及部件；?根据法律、行政法规的规定，其他不适宜进行国际招标采购的机电产品。13.交易成本费用的发生可分为()。A、为订立交易合同而发生的费用B、总生产成本C、为履行交易合同而发生的费用D、销售成本E、监督费用答案：A,C解析：招标

12、采购总成本由两部分内容构成：招标采购合同价格；招标采购合同价格之外的全部成本，又称交易成本。纵观招标采购的全过程，交易成本费用的发生可分为两个部分：为订立交易合同而发生的费用；为履行交易合同而发生的费用。招标人在采购中不仅要考虑招标采购合同的价格，还要考虑交易成本，使得招标采购总成本最低。14.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为()。A、弃权B、无效C、同意评标结论D、不同意评标结论答案：C解析：评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面形式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不陈述其不同意见和理由的，视为

13、同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。15.某招标有限公司受该市第一高级中学的委托，以公开招标的方式采购多媒体移动电教设备及实验室设备。 投影机资质要求：产品CCC认证；ISO 14001环保质量认证；ISO 9001质量体系管理认证；国家权威机构出具的检测报告；厂商授权书（原件）；质量保证：行业标准。 多媒体电教移动柜资质要求：产品CCC认证；全国行业协会、中央电教馆推荐产品；厂商授权书（原件）；三年质保。 问题：1.什么是招标代理机构？招标代理机构应具备的条件是什么？2.国家指定的招标公告发布媒介有哪些？3.招标人应当如何对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改？4.产品

14、生产者具有哪些质量责任？其产品包装和标识应满足哪些要求？销售者的产品质量责任和义务是什么？5.针对本项目，设置资格审查因素与审查标准。答案：解析：问题：1.什么是招标代理机构？招标代理机构应具备的条件是什么？答：（1）招标代理机构是依法设立、具有相应招标代理资格条件，且不得与政府行政机关存在隶属关系或其他利益关系，按照招标人委托代理的范围、权限和要求，依法提供招标代理的相关咨询服务，并收取相应服务费用的专业化、社会化中介组织，属于企业法人。(2)招标代理机构应当具备下列条件：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；有符合招标投标法第37条第3款规定的

15、条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。2.国家指定的招标公告发布媒介有哪些？答：根据招标公告发布暂行办法的规定，中国日报、中国经济导报、中国建设报和“中国采购与招标网”为指定依法必须招标项目的招标公告发布媒体。其中，国际招标项目的招标公告应在中国日报发布。3.招标人应当如何对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改？答：当投标人对招标文件有疑问时，可以要求招标人对招标文件予以澄清；招标人可以主动对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改。对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少

16、15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，投标人应当按影响的时间顺延提交投标文件的截止时间。澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，不受此时间的限制。4.产品生产者具有哪些质量责任？其产品包装和标识应满足哪些要求？销售者的产品质量责任和义务是什么？答：（1）根据产品质量法第26条的规定，生产者应当对其生产的产品质量负责。产品质量应当符合下列要求：不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的，应当符合该标准；具备产品应当具备的使用性能，但是，对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外；符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准，符

17、合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。（2）根据产品质量法第27条的规定，产品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求：有产品质量检验合格证明。有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址。根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的，用中文相应予以标明；需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料。限期使用的产品，应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期。使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品，可以不附加产

18、品标识。产品质量法第28条规定，易碎、易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品以及储运中不能倒置和其他有特殊要求的产品，其包装质量必须符合相应要求，依照国家有关规定作出警示标志或者中文警示说明，标明储运注意事项。（3）根据产品质量法第33至39条的规定，销售者的产品质量责任和义务如下：销售者应当建立并执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识；销售者应当采取措施，保持销售产品的质量；销售者不得销售国家明令淘汰并停止销售的产品和失效、变质的产品；销售者销售的产品的标识应当符合本法第27条的规定；销售者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址；销售者不得伪造或者冒用认证标志等质量

19、标志；销售者销售的产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。5.针对本项目，设置资格审查因素与审查标准。答：资格审查标准分为初步审查标准、详细审查标准两部分内容。资格审查因素及审查标准如表1所示。16.财务评价的步骤包括：（1）预测、确定项目的财务基础数据；（2）估算现金流量并编制各类辅 助报表；（3）对拟选方案进行不确定性分析；（4）给出项目财务评价结论，编写财务评价报告；（5）选取合理的财务评价参数。其顺序依次为 （）A.(1)(2)(4)(5)(2)B.(1)(5)(2)(3)(4)C.(1)(2)(3)(5)(4)D.(3)(5)(2)(1)(4)答案

20、：B解析：财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的前提下，计算项目范围内的财务效益和费用，分析项目的赢利能力、清偿能力和财务生存能力，从而评价建设项目在财务上的可行性。财务评价的步驟如下：（1）预测、确定项目的财务 基础数据；（2）选取合理的财务评价参数；（3）估算现金流量并编制各类辅助报表；（4）对拟选方案进行不确定性分析；（5）给出项目财务评价结 论，编写财务评价报告。17.某大型工程项目的业主于2010年2月15日发布了该项目施工招标公告，3月1日向通过资格审查的施工单位发售招标文件，并规定3月18日11：00为投标截止时间。开标时，招标人宣布了评标标准，并授权评标委员会直接确定中标人。

21、问题：(1)简述开标的含义及一般程序。(2)该项目的施工招标在哪些方面不符合中华人民共和国招标投标法的有关规定?请逐一说明。答案：解析：(1)开标是招标人在投标截止时间的同一时间，依据招标文件规定的开标地点组织公开开标，公布投标人名称、投标报价以及招标文件约定的其他唱标内容。它是招投标活动的一项重要程序。招标人应按照招标文件规定的程序开标。一般开标的程序是：宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员，并宣布开标纪律;招标人根据招标文件的约定，在开标前依次验证投标人代表的被授权身份;投标人代表检查、确认投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查、确认并公证;公布于投标截止时间前递交投

22、标文件的投标人、投标标段、递交时间，并按招标文件规定，宣布开标次序，公布标底;开标人依开标次序，当众拆封投标文件，并由唱标人公布投标人名称、投标标段、投标保证金的递交情况、投标总报价等主要内容，投标人代表确认开标结果;投标人代表、招标人代表、唱标、监标和记录等有关人员在开标记录上签字确认。(2)投标截止时间过短(从3月1日到3月18日，18天的时间)，按相关规定，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日时，最短不得少于20天。18.下列各项属于第二审程序主要内容的有()。A、起诉和受理B、提起上诉C、开庭审理D、审理前的准备E、判决和裁定答案：B,C,E解析：第二审程序是指上级人民法院

23、根据当事人的上诉，对第一审人民法院未发生法律效力的民事判决、裁定进行审理的程序。第二审普通程序主要内容为：提起上诉；开庭审理；判决和裁定。19.初步审查的标准中，对申请人名称应检查其是否与()一致。A、企业资质等级证B、生产许可证C、安全生产许可证D、环境管理体系认证书E、营业执照答案：A,C,E解析：初步审查的因素主要有：申请人名称、申请函签字盖章、申请文件格式、联合体申请人等内容。初步审查一般包括：审查申请人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证是否一致；资格预审申请文件是否经法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章；申请文件是否按照资格预审文件中规定的内容格式编写；联合体申请人是否提交

24、联合体共同投标协议，并明确联合体成员责任分工等。20.投标人在招标投标过程中，因违法行为所应承担的行政法律责任的方式有( )。A、警告B、对单位责令停业整顿C、没收非法所得D、拘役E、吊销营业执照答案：A,B,C,E21.项目质量管理过程中，编制质量计划的主要目的是()。A、分析和判断影响质量的主次关系B、确定项目应达到的质量标准C、建立质量缺陷的应急响应体系D、组建项目策划团队答案：B解析：编制质量计划旨在识别项目及其产品的质量要求和或标准，并书面描述项目将如何达到这些要求和或标准的过程。22.根据国务院办公厅关于进一步规范招标投标活动的若干意见，有关行政监督部门不得违反法律法规设立审批、核

25、准、登记等涉及招标投标的行政许可事项。该规定体现的行 政监督原则是（）。 A.高效便民 B.合理行政 C.程序正当 D.职权法定答案：D解析：职权法定原则是指政府对招标投标活动实施行政监督，应当在法定职责范围内依法实行。任何政府部门、机构和个人都不能超越法定权限，直接参与或干预具体招标投标活动。国务院办公厅关于进一步规范招投标活动的若干意见明确规定，有关行政监督部门不得违反法律法规设立审批、核准、登记等涉及招投标的行政许可事项，已经设 定的一律予以取消。23.根据相关规定，通过招标投标订立的合同属于 ( )A.招标合同 B.邀请合同C要约式合同 D.承诺式合同答案：C解析：招标投标法第46条规

26、定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。即：法律要求中标通知书 发出后，双方应当订立书面合同。因通过招 标投标订立的合同是要约式合同。24.下列有关招标投标签订合同的说法中，不正确的有()。A、应当在中标通知书发出之日起20日内签订合同B、招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议C、合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致D、中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予退还E、对于依法必须招标的项目，招标人与

27、中标人签订中标合同应按照国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本进行答案：A,D解析：A项，招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，明确双方责任、权利和义务。D项，中标人无正当理由不与招标人签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人不予退还其投标保证金。25.按照国家有关规定，需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的内容有()。A、招标范围B、招标内容C、投标形式D、招标方式E、招标组织形式答案：A,D,E解析：

28、按照国家有关规定，需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门。26.评标过程中，评标专家甲因健康原因无法继续从事评审工作，重新补充抽取了评标专家乙组成评标委员会，以下做法正确的是( )。A. 甲作出的评审结论无效，由乙重新进行评审B. 甲作出的评审结论有效，由乙对甲未评审的部分内容进行补充评审C. 经行政监督人员核实无误后，甲作出的评审结论有效，由乙对甲未评审的部分内容进行补充评审D. 经其他评标专家核实无误后，甲作出的

29、评审结论有效，由乙对甲未评审的部分内容进行补充评审答案：A解析：参见教材P8627.根据建设工程质量管理条例，设备安装和装修工程的最低保修期限是（）年。A. 1 B. 2 C. 3 D. 5答案：B解析：保修的期限应当按照保证建筑物合理寿命内正常使用，维护使用者合法权益的原则确定。具体的保修范围和最低保修期限包括：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期为5年；供热与供冷系统保修期为两个采暖期和供热期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修期为2年；其他项目的保修期限由承发包双方

30、在合同中规定。28.工程咨询服务项目的特点体现在()。A、影响工程咨询质量的不确定因素较多B、工程咨询项目涉及的相关方相对较少C、工程咨询项目具有时效性D、工程咨询项目涉及的利益纠结多E、工程咨询质量受人力资本影响较大答案：A,C,D,E解析：本题的考点为工程咨询服务项目的特点。工程咨询服务项目具有如下特点：(1)工程咨询项目具有时效性；(2)工程咨询质量受人力资本影响较大；(3)影响工程咨询质量的不确定因素较多；(4)工程咨询项目涉及的相关方多，利益纠结多。29.关于合同成立的地点的规定，下列说法不正确的是（ ）。A.采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地点为合同成立的地点B.承诺生效

31、的地点和合同成立的地点应不同C.当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或盖章的地点为合同成立的地点D.当事人约定了合同成立地点的，约定的地点为合同成立的地点答案：B解析：承诺生效时合同成立，即承诺生效的时间即为合同成立的时间。合同成立的地点有以下规定：承诺生效的地点为合同成立的地点；采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地点为合同成立的地点；没有主营业地点的，其经常居住地为合同成立的地点；当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或盖章的地点为合同成立的地点；当事人约定了合同成立地点的，约定的地点为合同成立的地点。30.下列行为中，不属于商业贿赂的是()。A、在账外给中间人佣金

32、B、在账外暗中给对方单位或者个人回扣C、以明示方式给对方折扣D、对方单位或个人在账外暗中收受回扣答案：C解析：商业贿赂是指采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。回扣是商业贿赂的典型形式。回扣是指在商品销售中，卖方从明确标价应支付价款外，账外暗中向买方退还钱财或给予买方其他以争取交易机会和交易条件的行为。反不正当竞争法规定，在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在账外暗中收受回扣的，以受贿论处。经营者销售或者购买商品，可以以明示方式给对方折扣，可以给中间人佣金。经营者给对方折扣、给中间人佣金的，必须如实入账。接受折扣、佣金的经营者必须如实入账。31.在国外贷

33、款项目的审批中，国务院有关部门、中央管理企业和计划单列企业集团直接向国家发展和改革委员会提出列入国外贷款备选项目规划的申请，并( )。A、抄送财政部B、抄送省级财政部门C、抄送所在地财政部门D、报送财政部答案：A32.库存给组织带来不利的影响包括()。A、占用资金、影响现金流进而影响了组织运营的灵活性B、增加交易费用C、库存可能会带来被储存物资的贬值D、库存会消耗存储、搬运、管理的成本E、库存会带来火灾、盗窃等风险答案：A,C,D,E解析：在许多的采购实践中，招标人往往倾向于购买过多的库存，其实库存本身意味着对于流动资金的挤占，也意味着储存成本的增大。库存会给组织带来不利的影响，主要表现为：占

34、用资金、影响现金流进而影响了组织运营的灵活性；库存可能会带来被储存物资的贬值；库存会消耗存储、搬运、管理的成本；库存会带来火灾、盗窃等风险；库存往往成为掩盖组织管理不力的借口。33.环境影响评价文件不包括()。A、环境影响登记表B、环境影响报告书C、环境影响备案表D、环境影响报告表答案：C解析：本题的考点为环境影响评价文件。环境影响评价文件分为：环境影响报告书、环境影响报告表和环境影响登记表三类。34.按工程建设项目参与者风险承担责任划分，工程风险可分为()。A、业主风险B、代理风险C、承包商风险D、建设者风险E、专业咨询人员风险答案：A,C,E解析：按工程建设项目参与者风险承担责任划分，工程

35、风险可分为：业主风险。常见的业主风险有：决策风险、财务风险、技术风险、经济风险、不可抗力风险、管理失误风险、政治法律风险、组织风险等。承包商风险。主要包括投标决策阶段的风险、签约和履约阶段的风险、工程验收与交付阶段的风险。专业咨询人员风险。专业咨询人员主要承担的是与工程建设项目有关的责任风险。35.关于标的物的风险责任负担，下列说法正确的有()。A、标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担B、标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之后由买受人承担C、因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险D、出卖人出卖交由承运人运输的在途

36、标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由出卖人承担E、因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同，买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担答案：A,B,C,E解析：AB两项，对于标的物的风险责任负担，根据合同法的规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。C项，因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。D项，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有

37、约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担；当事人没有约定交付地点或者约定不明确，标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。E项，因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同，买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。36.根据安全生产法的规定，生产经营单位应当在生产经营场所和员工宿舍设有()的出口。A、安全报警器B、标志明显、保持畅通C、附带指示灯D、安全围栏答案：B解析：安全生产法第39条第2款、第3款规定，生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志

38、明显、保持畅通的出口；禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。37.建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的，应由()中级人民法院管辖。A、仲裁协议签订地B、该仲裁机构所在地C、建设工程所在地D、承包人住所地答案：B解析：本题的考点为仲裁协议效力的确认方式。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员

39、会所在地的中级人民法院管辖。当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的，由被告所在地的中级人民法院管辖。38.招标采购项目评价的()决定了其评价结论的客观可靠性。A、独立性B、可信性C、公正性D、现实性答案：D解析：本题的考点为招标采购项目评价的原则。招标采购项目评价的现实性决定了其评价结论的客观可靠性。39.联合体中标的，联合体各方应当()与招标人签订合同。A、单独B、共同C、按照约定的方式D、单独或者共同答案：B解析：联合体中标合同的签署中规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。牵头人负责整个合同实施阶段的协调工作。由所有联合体成员签署的联合体

40、协议应作为合同的组成内容。40.在招标投标的特性中，_是社会主义市场经济的本质要求，也是招标投标的根本特性。（）A.竞争性 B.程序性C规范性 D.技术经济性答案：A解析：解析 涵招标投标具有竞争性。有序竞争，优胜劣汰，优化资源配置，提高社会和经济效益。这是社会主义市场经济的本质要求，也是招标投标的根本特性。41.某企业资产负债表部分内容如表1所示，该企业流动比率为 （）A.1.2 B.1.26C.0.6 D.0.2456答案：A解析：流动比率=流动资产/流动负债100%。流动比率是流动资产对流动负债的比率，用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前，可以变为现金用于偿还负债的能力。流动资产是指企

41、业可以在一年或者越过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，是企业资产中必不可少的组成部分。本题，流动比率=42345200/35281100=1.2。42.下列选项中，( )是指一个工程项目的投资报价，在总价基本确定后，如何调整内部各个项目的报价，以期既不提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。A、不平衡报价法B、计日工单价的报价法C、多方案报价法D、无利润报价法答案：A43.某工程建设项目施工总承包招标，招标内容为车间厂房建筑施工和生产设备安装。采用工程量清单报价和固定单价合同，中标价为8700万元。合同履行中，因承包人原投标中编制的厂房建筑、生产设备安装的施工进度计划与资

42、源要素配置严重失调，承包人临时更改施工方案造成合同工期延误两个月。同时，因招标工程量清单数量与实际的工作数量的误差，造成合同结算价款增加700万元。针对上述情形，分析出工程延误和合同结算价款增加的原因，并据此分别对编制招标文件和评标工作提出改进建议。答案：解析：（1）工期拖延的原因A：投标人在施工组织设计经验不足水平不高没有充分考虑资源的协调；B：甲方工程量增加也是造成工期延期的原因；C：变更施工方案时没有考虑加快施工的措施缩短工期。（2）结算额增加的原因A：实际工程量与招标工程量存在差异清单误差大；B：签订的为固定单价合同，结算时应用实际工程量与约定的固定单价的乘积据实计算。（3）改进意见A

43、：在编制招标文件时，一是在资格条件设置时对施工组织设计评价进一步细化加强考核的可操作性；二是编制工程量清单时应规范统一、范围明确、数量准确，对于暂时缺乏施工图的子目可采用暂估价。B：评标工作时应认真分析投标文件中报价和施工方案的对应性，尤其是对方案中的人员、设备、材料等资源需求分析，必要时应书面要求投标人进行书面澄清。44.当事人签订合同后，还要将合同提交相关主管部门登记的制度称为 （）A.合同备案制度B.合同登记制度C.合同公信制度 D.合同公示制度答案：A解析：合同备案，是指当事人签订合同后，还要将合同提交相关的主管部门登记。有些通过招标投标订立的合同应当进行备案，这些备案要求不是合同生效

44、的条件。45.依照价格法规定，由政府价格主管部门或者其他有关部门，按照定价权限和范围制定的价格，称为()。A、政府指导价B、政府定价C、市场调节价D、地方定价答案：B解析：本题的考点为政府定价的概念。政府定价，指依照价格法规定，由政府价格主管部门或者其他有关部门，按照定价权限和范围制定的价格。46.招标人关于投标有效期的延长，应以()形式通知投标人。A、书面B、口头C、邮寄D、双方约定的答案：A解析：在投标有效期满前，招标人因特殊情况需要，可以书面形式要求投标人延长投标有效期。投标人同意延长投标有效期的，应相应延长投标保证金的有效期，但不得修改其投标文件的实质性内容。投标人拒绝延长投标有效期的

45、，投标文件在原投标有效期满后失效，投标人届时有权收回投标保证金。招标文件规定对有效投标进行补偿的，拒绝延长投标有效期的投标人也有权获得相应补偿。47.除在专用合同条款另有约定外，总承包人应在签发进度款支付证书或临时进度款支付证书后()天内完成支付。A、5B、7C、10D、15答案：B解析：除在专用合同条款另有约定外，总承包人应在签发进度款支付证书或临时进度款支付证书后7天内完成支付，总承包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。48.下列项目管理工具和方法中，常用于招标采购项目中费用管理的是 （）A.责任分配矩阵 B.类比估计法C.抽样调查统计 D.因果分析

46、法答案：B解析：招标采购项目费用控制目标是指在满足质量、进度要求的前提下，使采购成本和费用最低。主要方法有：（1)类比估计法；（2)自上而下估计法；（3)自下而上的估计法；（4)费用计划曲线。49.招标采购项目费用控制方法不包括 （）A.类比估计法B.费用计划曲线C.甘特图 D.自下而上估计法答案：C解析：解析 甘特图又称横道图，是以二维平面图为特征的管理工具，横维表示进度或活动起始时间和活动过程，纵维表示工作内容，因此，甘特图并不是招标采购项目费用的控制方法。50.在海洋运输货物保险中，承保的风险与政治、国家政策法令和行政措施、航运习惯等有关的保险是 （ ）A.专门险 B.特别附加险C.特殊

47、附加险 D.战争险答案：B解析：特别附加险承保的风险，与政治、国家政策法令和行政措施、航运习惯等有关，包括拒收险、交货不到险、黄曲霉素险、进口关税险、舱面险以及货物出口到港澳地区的存仓火险责任等6种。51.下列说法正确的有()。A、供应商是货物贸易不可或缺、客户最看重的主体B、出口商既可能是单纯的国际贸易公司，也可能是工贸企业C、供应商的信用以及供应保障水平直接影响项目的进程与结果D、生产方是贸易货物的制造者，是货物性能、质量的保证人E、承包商在某一特定的国际贸易项目中，一般都有自己相对固定的供应商答案：B,C,D,E解析：A项，生产方是贸易货物的制造者，是货物性能、质量的保证人，也是货物成本

48、最大部分的承受人，因而是货物贸易不可或缺、客户最看重的主体。52.关于听证程序，下列说法错误的有()。A、当事人要求听证的，应当在行政机关告知后7日内提出B、除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，听证公开举行C、当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避D、当事人必须亲自参加听证，不可以委托他人代理E、听证应当制作笔录；笔录应当交当事人审核无误后签字或者盖章答案：A,D53.某企业拟建造一大型健身娱乐中心，总用地面积为18023m2，建筑面积为14325m2，该企业拟采用公开招标方式确定该项目工程施工监理人。招标人委托某代理机构实施招标活动，于2012年5月16日在中国建设报、中国

49、采购与招标网发布了招标公告。资格预审申请截止时间前，共有6家单位购买了招标文件，并提交了资格申请文件，经过审查，确定曱、乙、丙、丁四家单位符合要求，招标人向四家单位发出了资格预审合格通知书，邀请四家监理单位投标。四家投标人在规定的期限内递交了投标文件，并按照规定缴纳了投标保证金。6月25日，招标人进行开标，并邀请了监管部门人员现场监督，发现甲监理单位的投标文件没有按照规定密封。6月26日，招标人从评标专家库中随机抽取了5名经济、技术专家，与2名投标人代表共同组成评标委员会进行评标。评标采取综合评估法，最终确定丙监理单位为第一中标候选人。三日后，招标人根据专家委员会的意见确定丙单位为中标人，丙履

50、行了公告手续，公告期满，招标人向丙单位发出了中标通知书，并通知了其他投标人，同时将投标保证金退回给了投标人。7月16日，招标人与丙监理单位按照招标文件和其投标文件签订了工程监理委托合同协议书，丙监理单位按照规定缴纳了履约保证金。该监理人按照其投标文件中配备的人财物组建了项目监理部，并在7月25日进驻施工现场。1.在开标阶段，招标人发现甲监理单位的投标文件的密封不符合规定时，应当如何处理？2.评标委员会向招标人推荐中标候选人后，招标人可否自行确定中标人？3.如果评标委员会认为乙、丙、丁三个单位均不符合招标要求，应当如何处理？4.丙监理单位如果在履行合同过程中出现了违约行为的，建设单位可以采取什么

51、措施救济?答案：解析：1.根据招标投标法实施条例第36条规定，不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。2.（1）评标委员会向招标人推荐中标候选人后，招标人不可以自行确定中标人。（2）理由：招标投标法第40条规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。3. （1）如果评标委员会认为乙、丙、丁三个单位均不符合招标要求，招标人可以重新招标。（2）理由：招标投标法第42条规定，评标委员会经评审，认为新有投标都不符合招标文件要求的，可以否决新有投标。依法必须进行招标的项目的新

52、有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。4.招标投标法实施条例第74条规定，中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投际保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之+以下的罚款。据此，如果丙监理单位违约的，建设单位可以采取以下措施进行救济：（1）没收其履约保证金；（2）请求对方赔偿损害。54.从事建筑活动过程中的所形成的一定的社会关系从性质来看属于()。A、平等主体的民事关系B、行政管理关系C、对等行政管理关系D、平等主体行政管理关系答案：A解析：建筑法的调整对象主要有两种社会关系：从事建筑活动过程中的所形成的一定的社会关

53、系；在实施建筑活动管理过程中所形成的一定的社会关系。从性质上来看，前一种属于平等主体的民事关系，即平等主体的建设单位、勘察设计单位、建筑安装企业、监理单位、建筑材料供应单位之间在建筑活动中所形成的民事关系。后一种属于行政管理关系，即建设行政主管部门对建筑活动进行的计划、组织、监督的关系。55.在项目整体的进度管理体系及各个参与方承担的进度管理工作中，()所做的进度管理工作处于核心地位。A、业主B、管理咨询单位C、项目部经理D、监理单位E、施工方与设计方答案：A,B解析：在项目整体的进度管理体系及各个参与方承担的进度管理工作中，业主及其聘用的管理咨询单位所做的进度管理工作无疑处于核心的地位。由于

54、只有项目负责人才能全面掌握项目信息，而项目均是独一无二的，所以项目管理部经理在项目进度管理中仍占据核心地位与发挥核心作用。56.货物的交付过程实质上是( )。A、货物风险的转移过程B、贸易合同履行的过程C、履行商业信用的过程D、完成交易的过程答案：A解析：工厂交付指卖方在生产地将合同涉及货物交付给买方，即完成了交货义务。合同法第一百四十二条规定：标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。因此，工厂交付就是在卖方的生产地，将货物连同其毁损、灭失的风险一并转移给了买方，其交付过程实质上是货物风险的转移过程。57.下列各项属于

55、代理分类的有()。A、法定代理B、口头代理C、委托代理D、指定代理E、表见代理答案：A,C,D解析：以代理权产生的依据不同，可将代理分为：委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理；法定代理，是指根据法律的直接规定而产生的代理；指定代理，是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理。58.下列关于项目管理方案与招标采购合同规划的表述不正确的是()。A、项目管理方案应建立在对项目进行工作分解的基础上B、招标采购合同规划应建立在对项目进行工作分解的基础上C、招标采购合同规划是项目管理方案内容的基础条件D、招标采购合同规划直接影响项目管理方案目标的实现答案：C解析：项目管理方案与招标采

56、购合同规划既有联系又有区别：项目管理方案和招标采购合同规划均应建立在对项目进行工作分解的基础上；项目管理方案内容是招标采购合同规划的基础条件；招标采购合同规划直接影响项目管理方案目标的实现。59.下列关于法人的表述不正确的有()。A、法人的民事权利能力消灭，民事行为能力不一定消灭B、法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织C、企业法人分立、合并或有其他重要事项变更，应当向登记机关办理登记但不用公告D、法人不具有独立承担民事责任的能力E、企业法人发生变更的，变更之前的权利义务应由变更之后的主体依法享有或承担答案：A,C,D解析：A项，法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人成立时产生，到法

57、人终止时消灭；C项，企业法人分立、合并或有其他重要事项变更，应当向登记机关办理登记并公告；D项，民法通则第36条第1款规定，法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。因此，法人必须能够独立承担民事责任。60.合同目标分析应遵循的原则有()。A、合同目标的不确定性B、合同目标的可衡量性C、合同目标的系统性D、合同目标的可实现性E、合同目标的局部性答案：B,C,D解析：合同目标分析应遵循以下原则：合同目标的确定性，并有明确具体的结果或成果要求；合同目标的可衡量性，包括质量、数量、时间、成本等指标；合同目标的系统性，即阶段合同目标之间应相互衔接构成有机统一体；合

58、同目标的可实现性，即合同目标的实现既有挑战性又有现实的实现可能；合同目标的整体性，合同目标应围绕项目整体目标和招标人经营目标开展。61.甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真。甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约()的行为。A、发出B、撤回C、撤销D、变更答案：C解析：要约的撤回，是指要约人在要约发生法律效力之前取消要约的意思表示。要约的撤销，是指要约人在要约发生法律效力之后，要约人撤销已发生法律效力的要约的意思表示。题中，甲企业的信函到达了乙企业，要约已经生效，此时通知信函作废的行为属于要约的撤销。62.标的物合同履行

59、管理过程常用的项目管理工具及技术包括()。A、采购绩效审查B、订购系统C、检查和审计D、记录管理系统E、索赔管理答案：A,C,D,E解析：标的物合同履行管理过程常用的项目管理工具及技术包括：合同变更控制系统；采购绩效审查；检查和审计；绩效报告；支付系统；索赔管理；记录管理系统。63.下列属于建设工程监理投标资格能力要素的有 （）A.企业资质B.企业类似工程业绩C.企业信誉 D.企业财务状况E.企业融资能力答案：A,B,C,D解析：解析 建设工程监理投标资格能力要素包括：工程监理企业的法人经营资格、专业监理资质、类似工程建设项目业绩、人力资源条件、企业拥有工程监理的试验检测设备、可采用的检测方法和手段、使用计算机软件管理的能力、承接新项目的监理能力和企业信誉、财务状况等。64.招标人拖欠招标代理服务费，可能导致诉讼时效中止的情形是（ ）。A.招标代理机构提起诉讼 B.招标代理机构要求招标人支付C.招标人同意支付 D.发生不可抗力答案：D解析：民法通则第139条规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。根据民法通则