2022年一级建造师考试模拟卷160（带答案解析）

《2022年一级建造师考试模拟卷160（带答案解析）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级建造师考试模拟卷160（带答案解析）（44页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她 2022年一级建造师考试模拟卷（带答案解析）一.全能测试题(共100题)1.关于公路监控系统主要外场设备基础安装要求的说法中，正确的是()。A.基础采用暗挖法施工B.基础一般采用C25号混凝土现场浇筑，内部配钢筋C.基础顶面一般应预埋钢地脚螺栓D.基础的接地电阻必须10E.防雷接地电阻必须4答案：B,C解析：2020版教材P274/2019版教材P268公路监控主要外场设备基础安装要求如下：基础采用明挖法施工；基础一般采用C25号混凝土现场浇筑，内部配钢筋，顶面一般应预埋钢地脚螺栓；基础的接地电阻必须4，防雷接地电阻必须10。2.下列涂层施工方

2、法中，最节省涂料且效率最高的是（）。2018真题A.刷涂法B.滚涂法C.空气喷涂法D.高压无气喷涂法答案：D解析：本题考查的是涂料涂层施工方法。高压无气喷涂优点：克服了一般空气喷涂时，发生涂料回弹和大量漆雾飞扬的现象，不仅节省了漆料，而且减少了污染，改善了劳动条件；工作效率较一般空气喷涂提高了数倍至十几倍；涂膜质量较好。适宜于大面积的物体涂装。3.GPS测量应用于建立各等级的测量控制网时所采用的方法是（）处理。A.事后差分B.位置差分C.伪距差D.载波相位差分答案：A解析：2020版教材页码P103-P105GPS测量方法主要分为:事后差分处理和实时差分处理。事后差分处理包括静态和快速静态，其

3、精度根据不同的测量等级要求来确定测量方法，其精度可达到毫米级，广泛应用于建立各等级的测量控制网及各类建筑的测试和监测。实时差分处理包括位置差分和伪距差分、载波相位差分。其中位置差分和伪距差分能满足米级定位精度，己广泛应用于导航、水下测量等。4.在搭接网络计划中，工作之间的搭接关系是由（ ）决定的。A.工作的持续时间B.工作的总时差C.工作之间的时间差值D.工作的间歇时间答案：C解析：2020/2019教材P127工作的搭接顺序关系是用前项工作的开始或完成时间与其紧后工作的开始或完成时间之间的间距来表示.5.案例(四)某引调水枢纽工程，工程规模为中型，建设内容主要有泵站、节制闸、新建堤防、上下游

4、河道疏浚等，泵站地基在高压旋喷桩防渗墙，工程布置图如图2-1所示。施工中发生了如下事件：事件1：为做好泵站和节制闸基坑土方开挖士程量计量工作，施工单位编制了土方开挖工程测量方案，明确了开挖工程测量的内容和开挖工程量计算中面积计算的方法。事件2：高压旋喷桩防渗墙施工方案中，高压旋喷桩的主要施工包括：钻孔，试喷，喷射提升，下喷射管，成桩。为检验防渗墙的防渗效果，旋喷桩桩体水泥土凝固28d后，在防渗墙体中部选取一点进行钻孔注水试验。事件3：关于施工质量评定工作的组织要求如下：分部工程质量由施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定。分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核备，其中主要建筑物节

5、制闸和泵站的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。单位工程质量在施工单位自评合格后，由监理单位抽检，项目法人核定。单位工程验收质量结论报工程质量监督机构核备。事件4：监理单位对部分单元(工序)工程质量的复核情况见表2-7。事件5：闸门制造过程中，监理工程师对闸门制造使用的钢材、防腐涂料、止水材料等的质量保证书进行了查验。启闭机出广前，监理工程师组织有关单位进行了启闭机整体组装检查和厂内有关试验。当闸门和启闭机现场安装完成后，进行联合试运行和相关试验。【问题】1.事件1中，基坑土方开挖工程测量包括哪些工作内容?开挖工程量计算中面积计算方法有哪些?2.指出事件2中，高压旋喷桩施工顺

6、序（以编号和箭头表示）；指出并改正该事件中防渗墙注水试验做法的不妥之处。3.指出事件3中分部工程质量评定的不妥之处，并说明理由；改正单位工程质量评定错误之处。4.根据事件4，指出单元工程 A中土料压实工序的质量等级，并说明理由；分别指出单元工程A、B的质量等级，并说明理由。5.事件5中，闸门制造使用的材料中，还有哪些需要提供质量保证书？启闭机出厂前应进行说明试验?闸门和启闭机联合试运行应进行哪些试验?答案：解析：1.土方开挖工程测量的内容有：(1)开挖区原始地形图、断面图的测量；(2)开挖轮廓点的放样；(3)开挖区竣工地形图、断面图的测量；(4)工程量的测算。面积计算方法有解析法和图解法。2.

7、高压旋喷桩施工方法为钻孔试喷 下喷射管 喷射管提升成墙。事件2中防渗墙注水试验做法不妥之处：在防渗墙体中部选取一点钻孔进行注水试验。改正：应在旋喷桩防渗墙水泥土凝固前，在指定位置贴接加厚一个单元墙，待凝固28天后，在防渗墙和加厚单元墙中间钻孔进行注水试验，试验点数不少于3个点。3.不妥之处：主要建筑物节制闸和泵站的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。理由：本枢纽工程为中型枢纽工程(或应报工程质量监督机构核备)。大型枢纽工程的主要建筑物的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。改正：单位工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，项目法人认定。单位工程验收的质

8、量结论由工程质量监督机构核定。4.土料压实工序质量等级为合格，因为一般项目合格率6.关于安全网使用的说法，正确的是（ ）。A.安全网安装应系挂安全网的受力主绳验收B.安装和使用安全网可以合理的系挂网格绳C.作业面与坠落高度基准面高差超过18m且无临边防护装置时，临边应挂设水平安全网D.作业面与水平安全网之间的高差不得超过20m答案：A解析：本题考核的是安全网的使用。安全网安装应系挂安全网的受力主绳验收，故A选项正确。安装和使用安全网不得系挂网格绳。故B选项错误。作业面与坠落高度基准面高差超过2m且无临边防护装置时，临边应挂设水平安全网，故C选项错误。作业面与水平安全网之间的高差不得超过30m，

9、故D选项错误。7.计费电能表及附件的安装及拆除，负责办理的企业是（）。A.建设单位B.供货厂家C.供电企业D.施工企业答案：C解析：2020版教材P452 / 2019版教材P440（1）用电计量装置包括计费电能表（有功、无功电能表及最大需量表和电压、电流互感器及二次连接线导线。计费电能表及附件的购置、安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封及表计接线等，均由供电企业负责办理，施工单位应提供工作上的方便。 8.1背景材料：某高速公路设计车速120km/h，路面面层为三层式沥青混凝土结构。施工企业为保证工程施工质量，在施工中做了如下工作：（1）选用经试验合格的石料进行备料，严格对下承层进行清扫，

10、并在开工前进行实验段铺筑。（2）沥青混合料的拌合站设置试验层，对沥青混合料及原材料及时进行检验，拌合中严格控制集料加热温度和混合料的出厂温度。（3）设置两台具有自动调节摊铺厚度及找平装置的高精度沥青混凝土摊铺机梯进式施工，严格控制相邻两机的间距，以保证接缝的相关要求；（4）压路机采用两台双轮双振压路机及两台16t 胶轮压路机组成，严格控制碾压温度及碾压重叠宽度。2问题：（1）沥青混合料铺筑试验段的主要目的是什么？（2）若出厂的混合料出现白花料，请问在混合料拌合中可能存在什么问题？（3）沥青混合料摊铺过程中，为什么应对摊铺温度随时检查并做好记录？（4）沥青混凝土路面的碾压过程中，除了应严格控制碾

11、压温度和碾压重叠宽度外，还应注意哪些问题？答案：解析：（1）试验段铺筑的主要目的有两类，一是为控制指标确定相关数据，如：松铺系数、机械配备、压实遍数、人员组织、施工工艺等；二是检验相关技术指标，如：沥青含量、矿料级配、沥青混合料马歇尔试验、压实度等。（2）出厂时混合料出现白花料，拌合中可能存在油料偏少；拌合时间偏短；矿粉量过多等。（3）沥青混凝土路面施工中压实度是一重要控制指标，温度低是造成压实度不足的原因之一，随时检查并做好记录是保证沥青路面压实度的重要手段之一。（4）碾压进行中压路机要运行均匀，不得中途停留、转向或制动；也不能随意改变碾压速度；不允许在新铺筑路面上停机加油、加水。9.单位工

12、程施工组织设计应由施工单位（） 或其授权的技术人员审批。A.项目责任工程师B.项目负责人C.项目技术负责人D.技术负责人答案：D10.实物量法编制施工图预算所用的材料单价应采用（）。A、网上咨询厂家的报价B、编制预算定额时采用的单价C、当时当地的实际价格D、预算定额中采用的单价加上运杂费答案：C解析：【知识点】实物量法。采用实物量法编制施工图预算，需要全面收集各种人工、材料、机械的当时当地的实际价格。11.建设工程施工进度控制中，业主方的任务是控制整个项目（）的进度。A. 实施阶段B. 决策阶段C. 项目全寿命周期D. 使用阶段答案：A解析：本题主要考查了项目进度控制的任务。业主进度控制的任务

13、是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度，以及项目动用前施工准备阶段的工作进度。综上所述，本题正确答案为A。12.我国工程网络计划技术规程推荐的常用工程网络计划类型包括（ ）等类型。A.非肯定型网络计划B.单代号双时距搭接网络计划C.双代号网络计划D.单代号网络计划E.单代号搭接网络计划答案：C,D,E解析：2020/2019教材P119我国工程网络计划技术规程推荐的常用工程网络计划类型包括：1.双代号网络计划；2.单代号网络计划；3.双代号时标网络计划：4.单代号搭接网络计划13.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其内容。甲

14、按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（ ）。A.水泥厂的价目表属于要约邀请B.甲建筑公司的订购表示属于要约C.水泥厂的价目表属于要约D.水泥厂新报价属于承诺E.水泥厂新报价属于新要约答案：A,B,E解析：合同法第14条、第15条、第21条规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：（1）内容具体确定；（2）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思约束。承诺是受要约人同意要约的意思表示。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招

15、股说明书、 商业广告等为要约邀请。14.当技术方案完全由企业自有资金投资时，可考虑参考行业平均收益水平，可以理 解为一种资金的( )。A、投资收益B、投资效果C、机会成本D、沉没成本答案：C解析：2020/2019版教材P274.（2）如技术方案完全由企业自有资金投资时，可参考的行业平均收益水平，可以理解为一种资金的机会成本。15.自动化仪表工程的验收分为（）步骤进行。A.分项工程验收B.隐蔽工程验收C.分部工程验收D.检验批E.单位工程竣工验收答案：A,C,E解析：2020版教材P131 / 2019版教材P121自动化仪表工程验收分为分项工程验收、分部工程验收和单位工程竣工验收三个步骤。1

16、6.水运工程建设用地、水域的征用应由（ ）负责办理。A.施工单位 B.建设单位C.施工单位与建设单位共同 D.施工单位与政府有关部门答案：B17. 下列招标文件中的内容，不合理的是（）。 A.一个矿山的两个井筒分别招标B.一个井筒分为井颈和井身两部分进行分别招标C.对井筒漏水量较规程要求的水平更低D.井筒规格的要求高于规程标准E.井筒水文地质勘探工作在定标后进行答案：B,C,E解析：本题主要考察招标文件的基本要求。对招标文件的基本要求主要内容有：(1)内容全面。招标文件应标的明确、介绍内容清晰，能最大限度地满足投标人所需的全部资料和需求。(2)条件合理。招标文件提出的各种要求合理、公正，符合惯

17、例，考虑各方经济利益。(3)标准和要求明确。招标文件应明确交代：投标人资质、资格标准；工程的地点、内容、规模、费用项目划分、分部分项工程划分及其工程量计算标准；工程的主要材料、设备的技术规格和质量及工程施工技术的质量标准、工程验收标准，投标的价格形式；投标文件的内容要求和格式标准，投标期限要求，标书允许使用的语言；相关的优惠标准，合同签订及执行过程中对双方的奖、惩标准，货币的支付要求和兑换标准；投标保证金、履约保证金等的标准；招标人授予合同的基本标准等。显然B、C、E的要求明显违反相关文件的要求。18.采用石灰岩碎石配置C50混凝土时，石灰岩岩石立方体抗压强度需大于等于（ ）MPa。A.60B

18、.70C.75D.80答案：D解析：19.对弯道浅滩的整治应采取（）等措施。A束窄河床B围定和加高边滩C修整岸线D减小曲率E裁弯取盲答案：C,D,E解析：束窄河床、围定和加高边滩适用于过渡段浅滩的整治。20.建设工程项目质量的基本特性主要有（）。A.反映使用功能的质量特性B.反映安全可靠的质量特性C.反映文化艺术的质量特性D.反映建设工程环境的质量特性E.反映智能绿色的质量特性答案：A,B,C,D解析：2020/2019教材P152建设工程项目的基本质量特性可以概括如下：（1）有关使用功能的质量特性；（2）有关安全可靠的质量特性；（3）有关文化艺术的质量特性；（4）有关工程环境的质量特性。21

19、.以下关于铁路工程工期说法正确的有()。A.站前工程工期包括钢轨(不含)以下的桥梁(不含机架梁)、隧道、路基、道砟工程施工工期B.站前工程是以轨道工程铺通并能行车为目标的工期C.只有线下工程完成后才可以铺架D.铺架工程属于站前工程但不属于线下工程E.站后工程是指铺架工程及铺架后所要做的铁路工程答案：B,C,D22.根据合同法,允许单方解除合同的情形是()。A.由于不可抗力致使合同不能履行B.法定代表人变更C.当事人一方发生合并、分立D.当事人一方违约答案：A解析：2020版教材P145 / 2019版教材P144合同法规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同： ( 1 ) 因不可抗力致使不能

20、实现合同目的； 2 ) 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； 3 ) 当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； 当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； 5 ) 法律规定的其他情形。法定解除是法律直接规定解除合同的条件，当条件具备时，解除权人可直接行使解除权；约定解除则是双方的法律行为，单方行为不能导致合同的解除。23.采用成本加酬金合同，对承包商来说，这种合同比固定总价的（ ）。A.风险高，利润比较有保障B.风险低，利润比较有保障C.风险高，利润没有保障D.风险低，利润没有保障答案：B解析：2020教材P297 /

21、 2019教材P293对承包商来说，这种合同比固定总价的风险低，利润比较有保证，因而比较有积极性。24.通信工程抗震的相关规定包括( )等部分。A.电信建筑设防分类标准B.电信设备安装的抗震要求C.电信设备抗震性能检测D.电信设备抗震监理标准E.电信设备安装设计标准答案：A,B,C解析：电信建筑、电信设备在地震中的安全可靠运行则是确保通信畅通的重要因素。通信工程抗震的相关规定包括电信建筑设防分类标准、电信设备安装的抗震要求和电信设备抗震性能检测三个部分。25.目前钢结构的主要连接方法是()。A.焊缝连接B.铆钉连接C.普通螺栓连接D.高强度螺栓连接答案：A解析：本题考核的是钢结构的连接方法。焊

22、缝连接是目前钢结构的主要连接方法，其优点是构造简单，节约钢材，加工方便，易于采用自动化操作，在直接承受动力荷载的结构中，垂直于受力方向的焊缝不宜采用部分焊透的对接焊缝。26.在海港工程中，碳素钢的单面年平均腐蚀速度最快的部位是()。A.水位变动区B.浪溅区C.水下区D.泥下区答案：B解析：本题考核的是碳素钢的单面年平均腐蚀速度。在海港工程中，大气区的碳素钢的单面年平均腐蚀速度为005010MMA；浪溅区的碳素钢的单面年平均腐蚀速度为020050MMA水位变动区、水下区的碳素钢的单面年平均腐蚀速度为012020MMA；泥下区的碳素钢的单面年平均腐蚀速度为005MMA。则碳素钢的单面年平均腐蚀速度

23、由快到慢的顺序是浪溅区、(水位变动区、水下区)、大气区、泥下区。故本题选择B选项。27.政府建设行政主管部门和其他有关部门的工程质量监督管理的内容包括（ ）。A 执行法律法规的情况B.抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量C.抽查主要建筑材料质量D.检查合同双方是否违约E.对工程竣工验收进行监督答案：A,B,C,E28.某承包商在基础工程施工过程中，经检查发现网络计划中基坑验槽工作实际进度比计划进度拖后5天，影响总工期2天，则该工作原有的总时差为（ ）天。A.2B.3C.5D.7答案：B解析：2020/2019教材P130（5）总时差（TFi-j），是指在不影响总工期的前提下，工

24、作i-j可以利用的机动时间。故本题：总时差=5-2=3。29.根据建没工程工程量清单计价规范GB 50500-2013，发承包双方约定采用造价信息进行施工中的材料价格调整的说法，正确的是（ ）。A、其单价和采购数量应由承包人决定，向发包人备案B、其单价由发包人审批，采购数量由承包人自行决定C、其单价和采购数量均应由发包人审批D、其单价由承包人自行决定，采购数量由发包人审批答案：C解析：2020版教材P268 / 2019版教材P262“合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工

25、程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料,其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。”30.建设工程管理工作是一种增值服务工作，下列属于工程建设增值的是（）。2017A、确保工程使用安全B、提高工程质量C、满足最终用户的使用功能D、有利于工程维护答案：B解析：本题考查的是建设工程管理的任务。选项A、C、D属于工程使用（运行）增值。31.( )，有船单位和项目经理部要编制防台预案。A.每年进入台风季节后 B.每年台风季节到来前C.每年年初 D.任何时候答案：B32.港口与航道总承包二级资质可承担的港口与航道工程包括（

26、 ）。A.人工岛及平台B.海上风电C.各种升船机D.内河1000吨级以下航道工程答案：D解析：2020版教材页码P283-P284总承包二级资质：可承担下列港口与航道工程的施工，包括沿海5万t级和内河5000t级以下码头、水深小于7m 的防波堤、5万t级以下船坞船台和滑道工程、1000t级以下船闸和300t级以下升船机工程、沿海5万t级和内河1000t级以下航道工程、600万以下疏浚工程或陆域吹填工程、沿海28万或内河12万以下堆场工程、1200m 以下围堤护岸工程、6万m3 以下水下炸礁清礁工程，以及与其相对应的道路与陆域构筑物、筒仓、水下地基及基础、土石方、航标、找桥、海岸与近海工程、港口

27、装卸设备机电安装、通航建筑设备机电安装、水下开挖与清障等工程。33.路堑的基本结构包括（）。A.路堑基床底层B.路堑基床表层C.路堑排水系统D.路堑边坡E.路堑道床答案：A,B,C,D34.施工定额的编制原则为（ ）。A. 动态管理的原则B. 平均先进的原则C. 量价分离的原则D. 简明适用的原则E. 独立自主编制的原则答案：B,D解析：本题主要考查了施工定额的编制。施工定额的编制原则有两点：（1）施工定额水平必须遵循平均先进的原则；（2）定额的结构形式简明适用的原则。综上所述，本题正确答案为BD项。35.对于职业健康安全实施的说法，正确的是（ ）。A.施工企业必须取得安全生产许可证B.用电设

28、备必须做到三级漏电保护C.一个开关可以控制两台用电设备D.手持式电动工具开关箱中漏电保护电器，其额定漏电动作电流不大于15mAE.保护零线必须在配电系统的始端、中间和末端处做重复接地答案：A,D,E解析：用电设备必须做到二级漏电保护；用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护规定。36.某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。A、行政处罚B、行政裁决C、行政处分D、行政强制答案：A解析：教材P331【知识点】行政处罚。在建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政处罚主要有

29、：警告、罚款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、责令停止施工、降低资质等级、吊销资质证书（同时吊销营业执照）、责令停止执业、吊销执业资格证书或其他许可证等。题目中的行为属于行政处罚。而行政处分是指国家机关、企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构成犯罪，依据法律、法规所规定的权限而给予的一种惩戒。37.下列土方机械设备中，最适宜用于水下挖土作业的是（）。A、铲运机B、正铲挖掘机C、反铲挖掘机D、抓铲挖掘机答案：D解析：【知识点】大型施工机械设备管理。抓铲挖掘机的适用范围：土质比较松软，施工面较窄的深基坑、基槽；水中挖取土，清理

30、河床；桥基、桩孔挖土；装卸散装材料。38.下列在带电线路杆塔上或带电设备附近作业的安全距离正确的有（）。A.10kV及以下安全距离为0.7mB.2035kV安全距离为1.0mC.60110kV安全距离为2.0mD.220kV安全距离为4.0mE.330kV安全距离为6.0m答案：A,B解析：2020版教材页码P34339.热力管道对接管口时，应检查管道（ ），在距接口中心200mm处测量，允许偏差01mm。A、偏差B、焊接口C、平直度D、质量答案：C解析：2020/2019教材P220（四）管口对接时，应在距接口两端各200mm处测量管道平直度，允许偏差01mm，对接管道的全长范围内，最大偏差

31、值应不超过10mm，对口焊接前，应重点检验坡口质量、对口间隙、错边量、纵焊缝位置等。坡口表面应整齐、光洁，不得有裂纹、锈皮、熔渣和其他影响焊接质量的杂物。不合格的管口应进行修整。40.关于技术方案敏感性分析的说法，正确的是（ ）。A.敏感性分析只能分析单一不确定因素变化对技术方案经济效果的影响B.敏感性分析的局限性是依靠分析人员主观经验来分析判断，有可能存在片面性C.敏感度系数越大，表明评价指标对不确定因素越不敏感D.敏感性分析必须考虑所有不确定因素对评价指标的影响答案：B解析：敏感性分析在一定程度上对不确定因素的变动对技术方案经济效果的影响作了定量的描述，有助于搞清技术方案对不确定因素的不利

32、变动所能容许的风险程度，有助于鉴别何者是敏感因素，从而能够及早排除对那些无足轻重的变动因素的注意力，把进一步深入调查研究的重点集中在那些敏感因素上，或者针对敏感因素制定出管理和应变对策，以达到尽量减少风险、增加决策可靠性的目的。但敏感性分析也有其局限性，它主要依靠分析人员凭借主观经验来分析判断，难免存在片面性。在技术方案的计算期内，各不确定性因素相应发生变动幅度的概率不会相同，这意味着技术方案承受风险的大小不同。而敏感性分析在分析某一因素的变动时，并不能说明不确定因素发生变动的可能性是大还是小。对于此类问题，还要借助于概率分析等方法。41.背景资料：某新建高速公路工程第二标段里程桩号为K15+

33、300K29+150，双幅分离式设计。其中K20+750K20+900为天然沟谷，采用1125m预应力混凝土简支梁桥跨越此地段，相邻两片主梁之间用3片中横隔板和2片端横隔板连接。左线桥梁断面结构示意图如图一、二所示。项目部采用后张法预制T梁，主要施工工艺流程如图三所示：施工过程中发生如下事件：事件一：项目部严格控制混凝土质量，模板拆除后发现个别梁体出现蜂窝麻面现象；事件二：梁体移至存梁场放置在硬化的场地上，3层叠放。问题：1.分别写出图中A、B、C、D所对应的术语名称。2.补充工序图中E、F的名称。3.已知D的厚度为18.7cm，图二中高程H应为多少？（保留三位小数）4.列式计算左线桥桥梁支座

34、及横隔板的数量。5.造成事件一的原因有哪些？6.事件二中项目部的做法是否在正确，如不正确，请写出正确做法。答案：解析：1.A:湿接缝，B:防水层,C:防震挡块（挡块，）D：支座垫石2.E:浇筑混凝土，F:孔道压浆及封锚3.H=6.130-（21.08121.24%）+0.187=6.186m；4.支座个数：11（112）=242个每跨11片梁，边跨只有单侧有横隔板，每片梁有5个横隔板，共计105=50 个横隔板，左线桥共计11跨，共有5011=550个横隔板。5.（1）振捣不密实或漏振；（2）模板有缝隙使水泥浆流失；（3）模板表面清理不干净；（4）模板上的隔离剂涂刷不均匀或者漏刷。6.不正确，

35、预制梁应放置在枕梁上，堆叠存放不得超过2层。42.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。 2016A、不同类型的建设工程，其保修范围相同B、建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修C、建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同D、建设工程质量保证金应在保修期满后返还答案：C解析：本题考查的是建设工程质量保修书。选项A，不同类型的工程，保修期限是不同的；选项B，因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责；选项C，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日，缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计，所以二者是相同的；选项D，质量保证金是在

36、缺陷责任期满后返还的。43.整治两岸石梁均有滑梁水的险滩可采取（ ）等方法。A.石梁上建丁坝B.消除一岸滑梁水C.炸低石梁D.石梁上建顺坝E.消除两岸滑梁水答案：B,C,D解析：2020版教材页码P155-P158整治两岸石梁均有滑梁水的险滩，应采取措施消除一岸滑梁水，可炸低石梁或石梁上建顺坝，使船舶可避开另一岸滑梁水航行。44.关于建设工程项目总进度目标的说法，正确的是（ ）。A.建设工程项目总进度目标的控制是施工总承包方项目管理的任务B.在进行项目总进度目标控制前，应分析和论证目标实现的可能性C.项目实施阶段的总进度指的就是施工进度D.项目总进度目标论证就是要编制项目的总进度计划答案：B4

37、5.【背景资料】某施工单位承担了矿山井巷工程，与业主签订了建设施工合同，合同约定工期15个月，开工日期为2005年11月1日，竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元d，工程保修期为1年。在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行了设计变更，影响工期10d；由于雨期影响材料进场，影响工期5d；工程累计停电20d；在施工过程中由于冒顶事故导致2人当场死亡，影响工期10d；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收，建设单位就投入使用；该工程实际竣工日期为2007年2月20日。【问题】1按事故发生的原因和事故后果严重程度，本工程发生的人身伤害事故属于哪一类别的事故?2根据矿山安全法

38、实施条例，对本起伤亡事故处理时限是如何规定的?3施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?4该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?答案：解析：1按事故发生的原因，本工程发生的人身伤害事故属于物体打击类安全事故；按事故后果严重性属于重大伤亡事故。 2根据矿山安全法实施条例，矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起90日内结束，遇有特殊情况可以适当延长，但不得超过180日。矿山事故结案后，应当处理结果。3工期延误20d，其中设计变更影响的10d和停电影响的工期延误20d由建设单位承担；对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的

39、承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前10d计算，应该奖励施工单位5万元。4工程未经验收建设单位就投入使用，投入使用之日起即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内，施工单位应当承担保修责任，派人检查维修；检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的，施工单位应当承担维修费用。46.关于屋面构造要求的说法，错误的是（ ）。A. 屋面排水应优先选用外排水B. 高层建筑屋面排水应采用外排水C. 压型钢板屋面的最小坡度是5%D. 高度在10m 以上的建筑物当无楼梯通达屋面时，应设上屋面的人

40、孔答案：B解析：P747.工程进度交换图纸的性质，是用于（）的图纸。A和相邻矿井工程施工单位交换B提供给上级机关并逐月交换C与兄弟单位用于经验交流的交换D向地方政府主管部门汇报的答案：B48.矿业工程建设其他费用中，应列人通用项目的有（ ）。A.环境影响评价费B.安全生产评价费C.地质灾害防治费D.矿井井位确定费E.探矿权转让费答案：A,B解析：本题考核的是矿业工程建设其他费用的通用项目内容。矿业工程建设其他费用的通用项目主要包括环境影响评价费和安全生产评价费。选项CDE的内容属于专业性项目。49.桥梁施工控制方法可分为（）。A.人工监测B.事后控制法C.预测控制法D.自适应控制法E.最大宽容

41、度控制法答案：B,C,D,E解析：本题考查的是桥梁施工控制。桥梁施工控制方法可分为事后控制法、预测控制法、自适应控制法和最大宽容度控制法几种。50.根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013，编制分部分项工程量清单时，编制人必须确定项目名称、项目编码、计量单位、工程数量和（ ）。A、填表须知B、项目特征C、项目总说明D、项目工程内容答案：B解析：2020版教材P235 / 2019版教材P229“分部分项工程量清单所反映的是拟建工程分部分项工程项目名称和相应数量的明细清单，招标人负责编制，包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容”51.钢筋标注形式nds”中，

42、s示钢筋（ )A.根数B.等级C.直径D.间距答案：D52.汽轮机按热力特性划分的类型不包括（ ）。A.冲动式汽轮机B.背压式汽轮机C.抽气式汽轮机D.凝汽式汽轮机答案：A解析：教材P152）按热力过程分为：凝汽式、背压式、调节抽汽式和中间再热式汽轮机等。53.企业6月份主营业务收入300万元，月初存货占用资金180万元，月末存货占用资金220万元。6月份企业存货周转天数为（ ）天。A、18B、20C、22D、30答案：B解析：2020版教材P146 / 2019版教材P139根据公式（1）存货周转次数=主营业务收入/存货；（2）存货周转天数=计算器天数/存货周转次数，在上述公式中，存货一般取

43、期初存货和期末存货的平均值，存货周转次数=300/（180+220）/2=1.5，存货周转天数=30/1.5=20。54.我国各海域的理论深度基准面与平均海平面相比较，前者（）。A.处于较高位置 B.处于较低位置C.在某些海域处于较高位置 D.在某些海域处于较低位置答案：B55.根据绿色建筑评价标准(GB/T50378)，关于节能与能源利用的技术要点，下列表述中，正确的是()。A.制定合理施工能耗指标，提高施工能源利用率B.优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具C.临时设施宜采用节能材料，墙体、屋面使用隔热性能好的材料，减少夏天空调、冬天取暖设备的使用时间及耗能量D.临时用电

44、优先选用节能电线和节能灯具，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的10%E.施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施答案：A,B,C,E解析：2020教材P183 / 2019教材P185节能与能源利用的技术要点有：(1)制定合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。(2)优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具。(3)临时设施宜采用节能材料，墙体、屋面使用隔热性能好的材料，减少夏天空调、冬天取暖设备的使用时间及耗能量。(4)临时用电优先选用节能电线和节能灯具，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过

45、最低照度的20%。(5)施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。56.下列各种情况中，施工单位可索赔施工机械使用费的是（ ）。A. 完成额外工作而增加的机械使用费B. 业主方未及时提供施工图纸导致机械停工的窝工费C. 机械配置原因导致机械工效降低而增加的机械使用费D. 施工机械故障导致机械停工的窝工费E. 经监理工程师批准的施工方案不当导致机械停工的窝工费答案：A,B解析：本题主要考查索赔费用的组成。施工机械使用费的索赔包括：由于某种原因完成额外工作增加的机械使用费，非承包商责任工效降低增加的机械使用费，由于业主或监理工程师原

46、因导致机械停工的窝工费。综上所述，本题正确答案为AB。57.水准测量是利用一条水平视线，并借助水准尺，来测定地面两点间的（）。A.距离B.水平角C.高差D.坡度答案：C解析：水准测量是直接测定地面两点间高差的基本方法。58.吊杆式悬吊装置采用稠密布局的方法安装在演播室顶棚上，遥控电动升降节省了时间和人力，适用于面积( )m2以上、顶棚高度大于7m的演播室。A.100B.200C.300D.400答案：B59.按定额的编制程序和用途建设工程定额可划分为()。A.施工定额B.企业定额C.预算定额D.补充定额E.投资估算指标答案：A,C,E解析：本题考核的是工程定额的分类。按定额的编制程序和用途，建

47、设工程定额可划分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标。60.关于劳务派遣的说法，正确的有（ ）。A.被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，由用工单位申请工伤认定B.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施C.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位E.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬答案：B,C解析：A错误，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作；用工单位不得再将被派遣劳动者派遣到其他用工单位；E错误，被派遣

48、劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。61.机场障碍物的标志采用棋盘格式时，应采用白色与（）相间的颜色。A.橙色B.蓝色C.绿色D.红色E.黄色答案：A,D解析：见民航机场工程管理与实务lD41501 1。62.港口与航道工程安全生产要求中，施工用电应严格执行国家、地方、企业的有关标准和规定，确保施工现场用电的安全、可靠、有效的运行，（ ），明确各级用电安全负责人和管理人员。A.必须建立用电安全岗位责任制B.必须建立用电奖罚制度C.必须建立安全用电制度D.明确各级用电负责人和管理人员E.必须健全用电安全岗位责任制答案：A,C,E解析：2020版教材页码P345-P3461.施工用电应严格

49、执行国家、地方、企业的有关标准和规定，确保施工现场用电的安全、可靠、有效的运行。2.必须建立、健全安全用电制度，建立、健全用电安全岗位责任制，明确各级用电安全负责人和管理人员。3.在进行工程施工组织设计时，必须编制施工临时用电方案，制定具有针对性的安全技术措施。4.配电箱等用电设施必须符合有关规定要求，产品必须持有合格证书。5.现场用电操作人员，上岗前必须进行专业培训和安全教育，考试合格并持有有关部门核发的且有效的特殊工种操作证书后方可上岗。6.对施工用电器设备应建立必要的管理台账，根据电器设备的用电量，合理分配各种电器设备用电负荷，确保设备的正常运行。63.使用铲运机进行土方开挖作业时，挖填

50、方高差为1.8m，常用（ ）形开行。A.环B.直线C.椭圆D.“8”字答案：D解析：使用铲运机进行土方开挖作业时，挖填方高差大于1.5m，常用“8”字形开行。64.按事故后果严重程度分，重大伤亡事故是指一次死亡（ ）的安全事故。A.15人B.12人C.10人以上D.20人以上答案：B解析：2020教材P241 / 2019教材P239（3）死亡事故，其中，重大伤亡事故指一次事故中死亡12人的事故；特大伤亡事故指一次事故死亡3人以上（含3人）的事故。65.对于承租人来说，设备租赁相对于设备购买的优越性有（ ）。A. 可以将承租的设备用于担保、抵押贷款B. 可用较少的资金获得生产急需的设备C. 可

51、以自主对调备进行改造D. 租金可在税前扣除，享受税费上的利益E. 可避免通货膨胀和利率波动的冲击答案：B,D,E解析：2004年建设工程经济真题第64题本题考查的是设备租赁的优势。对于承租人来说，设备租赁与设备购买相比的优越性在于：（1）在资金短缺的情况下，既可用较少资金获得生产急需的设备，也可以引进先进设备，加速技术进步的步伐；（2）可获得良好的技术服务；（3）可以保持资金的流动状态，防止呆滞，也不会使企业资产负债状况恶化；（4）可避免通货膨胀和利率波动的冲击，减少投资风险；（5）设备租金可在所得税前扣除，能享受税费上的利益。B对应（1）中内容，D对应（5）中内容，E对应（4）中内容。综上所

52、述，本题的正确答案应为BDE。66.洞式渗沟洞顶应采用盖板覆盖，盖板之间应（ ）A.相互搭接B.留有空隙C.填充沥青麻絮D.用钢筋混凝土连接起来答案：B解析：2020版教材P41/2019版教材P37洞式渗沟适用于地下水流量较大的地段，洞壁宜采用浆砌片石砌筑，洞顶应用盖板覆盖，盖板之间应留有空隙，使地下水流入洞内，洞式渗沟的高度要求同管式渗沟。 67.建设工程项目信息管理手册的主要内容包括（ ）等。A. 信息的编码体系和编码B. 信息输入输出模型C. 工程档案管理制度D. 各种报表和报告格式E. 信息应用效果分析答案：A,B,C,D解析：本题主要考查信息管理手册的内容。建设工程项目信息管理手册

53、描述和定义信息管理的任务、执行者（部门）、每项信息管理任务执行的时间和其工作成果等，它的主要内容包括：（1） 确定信息管理的任务（信息管理任务目录）；（2） 确定信息管理的任务分工表和管理职能分工表；（3） 确定信息的分类；（4） 确定信息的编码体系和编码；（5）绘制信息输入输出模型（反映每一项信息处理过程的信息的提供者、信息的整理加工者、信息整理加工的要求和内容以及经整理加工后的信息传递给信息的接收者，并用框图的形式表示）；（6） 绘制各项信息管理工作的工作流程图（如信息管理手册编制和修订的工作流程，为形成各类报表和报告，收集信息、审核信息、录入信息、加工信息、信息传输和发布的工作流程，以及

54、工程档案管理的工作流程等）；（7） 绘制信息处理的流程图（如施工安全管理信息、施工成本控制信息、施工进度信息、施工质量信息、合同管理信息等的信息处理的流程）；（8） 确定信息处理的工作平台（如以局域网作为信息处理的工作平台，或用门户网站作为信息处理的工作平台等）及明确其使用规定；（9） 确定各种报表和报告的格式，以及报告周期；（10） 确定项目进展的月度报告、季度报告、年度报告和工程总报告的内容及其编制原则和方法；（11）确定工程档案管理制度；（12）确定信息管理的保密制度，以及与信息管理有关的制度。ABCD分别对应（4）（5）（11）（9），故正确。综上所述，本题正确选项是ABCD项。68.

55、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。（2015）A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物答案：C解析：文物保护法规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，

56、必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。 69.背景资料某公司承接了一个5000t 级泊位码头的基槽开挖工程，挖泥工程量为20 万m3，公司组织了项目经理部，在编制施工组织设计时，根据泊位施工的节点工期要求，基槽开挖的作业天数为45d。适宜施工的船型为抓斗式挖泥船。该公司闲置8m3 抓斗式挖泥船1 组，但是，调遣至该工地需增加往返调遣费共计36 万元。据调查，当

57、地也有同类型船舶2 组可供选择（有关参数见下表）注：表中台班单价已包含各类取费问题经公司领导与项目经理研究，并通过经济比较，决定使用本公司自有8m3 抓斗船组，试从经济角度分析有哪几条理由？答案：解析：虽然用自有8m3 抓斗船完成任务的成本较租用自有6m3 抓斗船完成任务的成本多花1656000-1368000=288000 元，但公司节省的停置费为306000 元，总体上是合算的；另外，公司完成的1656000 元工作量可以从中提取相应的利润；再有，项目部工期仅24d，工期短，消耗少，存在着潜在的经济效益，早投产还可多创社会效益。70.某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两

58、个法人企业。分立前由于三台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有（ ）。A. 买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任B. 买方可要求推土机生产厂承担违约责任C. 买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任D. 如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按该约定处理E. 如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半答案：A,B,C解析：2007年建设工程法规真题第91题 ABC项：当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或者其他组织行使合同权利，履行合同义务。当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务。所以ABC项正确。DE项：推土机厂与挖掘机厂内部之间的责任处理时原则是有约定，按约定；没有约定的，按照各自的过错承担，双方无过错的各自承担一半。但是本题中问的是违约责任的承担，违约责任属于外部责任，DE项关于内部责任的说法与题目无关。所以DE项错误。