一级建造师法规知识考试题目46（附答案）

《一级建造师法规知识考试题目46（附答案）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试题目46（附答案）（17页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她一级建造师法规知识考试题目（附答案）一.单选题(共50题)1.乙旗工单位通过招标程序中标了里五薰公司的一个施工项目。签约前，里黑求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标旅纂众了备案合同，同时签订了让利5的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（).A.应以备案合同作为结算工程价款依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议作为结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约正确答案：A2.按照城市维护建设税暂行条例，施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护

2、建设税。A.利息税B.企业所得税C.营业税D.个人所得税正确答案：C3.【真题】根据中华人民共和国保险法，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。A.设计错误B.原材料缺陷C.不可预料的意外事故D.工艺不完善正确答案：C4.行政强制法所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制()。A.许可B.赔偿C.执行D.处罚正确答案：C5.?取得一级建造师执业资格证书的人员，应当受聘于一个具有勘察、设计、施工、咨询等单项或多项资质的单位，并通过（）提出注册申请。A.聘用单位?B.建设主管部门C.资格证书发放单位?D.注册管理单位正确答案：A6.某必须招标的建设项目，

3、共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中正确的是()A.评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标B.评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C.评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D.评价委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包正确答案：A7.某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，则应及时向()报告。A.建设单位负责人和安全生产监督部门B.总监理工程师C.项目负责人和安全生产管理机构D.县级以上地方人民政府正确答案：C8.【真题】下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。A.职工

4、患病，在规定的医疗期内B.女职工在孕期内C.女职工在哺乳期内D.在试用期间被证明不符合录用条件正确答案：D9.某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一审人民法院开庭审理的过程中，王某的儿子有病住院急需用钱，则关于本案中先予执行的适用，下列说法中，正确的是()A.人民法院可直接裁定先予执行B.王某可请求一审人民法院裁定先予执行C.因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行D.若王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失正确答案：B10.【真题】甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业

5、使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据合同法，此协议为()。A.财产租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同正确答案：B11.【真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的正确答案：B12.【真题】根据合同法，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的()

6、，出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/3B.1/2C.1/5D.2/3正确答案：C13.【真题】甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬正确答案：B14.关于法的效力层级，下列表述中错误的是（）。A.宪法至上B.新法优于1日法C.特别法优于一般法D.-般法优于特别法正确答案：D15.【真题】某告诉公路项目进行招标，开标后允许()。A.评

7、标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法正确答案：A16.?根据我国有关法律规定，下列关于证据证明力的表述哪个是正确的?（）A.原始证据的证明力大于传来证据B.直接证据的证明力大于间接证据C.国家机关依职权制作的公文书证的效力一般大于其他书证D.书证的证明力一般大于鉴定结论?正确答案：C17.关于执行申请期间的说法，正确的是（）。A.申请执行的期间为6个月B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起正确答案：

8、D18.下列关于地役权的表述中，正确的是()。A.地役权可以单独转让B.地役权自合同签订时设立C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同正确答案：C19.根据安全生产法，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡，拒不承担赔偿责任的，由()依法强制执行。A.受害方B.公安部门C.人民法院D.建设主管部门正确答案：C20.根据房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法，下列关于分包的说法正确的是()。A.个人可以承揽分包工程业务B.建设单位可以直接指定分包工程承包人C.分包工程承包人应具备相应的资质条件D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝正确答案：

9、C21.下列纠纷中，适合仲裁法仲裁的是()A.总分包之间的合同纠纷B.继承纠纷C.劳动合同纠纷D.对罚款不服发生的纠纷正确答案：A22.下列行为中，属于招标投标法明令禁止的限制和禁止的招标行为是()。A.招标文件要求投标人必须具有同类工程相关业绩B.招标文件要求投标人在本地区必须设有常年办事机构C.招标文件要求投标人必须获得过一定奖项D.招标文件要求投标人必须获得质量标准体系的认证正确答案：B23.【真题】关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）A.重点是防治排放物污染B.爆破作业必须选择风力小的天气进行，做好计划C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于2mD.施工现场非作业区达到目测扬

10、尘高度0.5m正确答案：B24.某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。A.用其他建筑企业的名义承揽工程B.允许他人以本企业名义承揽工程C.与他人联合承揽工程D.违法分包正确答案：B25.企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业()，其资质等级按照最低资质等级核定。A.工程业绩B.注册资本C.技术人员情况D.技术装备情况正确答案：A26.【真题】关于我们仲裁基本制度，正确的是（）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有仲裁协议，乙方向法院起诉的，人民法院不

11、予受理C.当事人达成有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权正确答案：B27.?下列关于联合体共同承包的说法。正确的是（）。A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程正确答案：C28.合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人公司，原法人公司签订的合同（）A.自然终止B.归于无效C.仍然有效D.可以撤销正确答案：C29.【真题】根据大气污染防

12、治法，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。A.国务院环保部门B.各级地方政府环保部门C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门D.大气污染排放总量控制区内的人民政府正确答案：B30.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()A.物证B.勘验笔录C.书证D.视听资料正确答案：C31.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.全国人大常委会B.最高法院C.国务院D.全国人民代表大会正确答案：A32.某建筑节能分部工程施工完毕后，由（）组织相关单位人员进行节能分部分项

13、工程的检查验收。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位正确答案：C33.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间()日前提出。A.5B.7C.10D.20正确答案：C34.某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为()。A.5月5日B.5月8日C.5月15日D.6月15日正确答案：C35.某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑

14、物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，该惩罚措施属于()法律责任形式。A.民事责任B.行政处分C.刑事责任D.行政处罚正确答案：D36.按照劳动合同法的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是()。A.劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的B.劳动者试用期间被证明不符合录用条件的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的正确答案：D37.按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A.3

15、%B.5%C.8%D.10%正确答案：B38.?担保活动应遵循的原则不包括（）。A.诚信?B.平等?C.自愿?D.公开?正确答案：D39.安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合安全生产法有关规定的是()A.应建立应急救援资金专款专用制度B.可以不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员C.应对应急救援器材进行经常性维护保养D.各级负责人应兼任应急救援人员正确答案：C40.工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件，承包人在共同检查前通知监理人检查。监理人在检查中发现该工程施工质量不合格，则因此产生的修复和重新检查费用由()承担。A.承包人B.业主C

16、.监理人D.承包人和监理人共同正确答案：A41.物权变更自登记时发生法律效力的情形是（）A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权正确答案：B42.职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在()小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。A.12B.24C.48D.60正确答案：C43.注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述中正确的是()。A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出B.申请延续注册只需提供原注册证书C.延续注册有效期为3年D.延续注册执业期间不能申请变更注册正确答案：C44.按照建筑企业资质管理规定和注册建造师管理规定的规定，建筑业

17、企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可以()。A.处1000元以上1万元以下罚款B.撤回资质证书C.吊销资质证书D.降低资质等级正确答案：A45.【真题】根据行政复议法，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）A.对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的正确答案：D46.?工程设计图纸属于（）的客体。A.物权B.财产权C.著作权D.专利权正确答案：C4

18、7.【真题】甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法.正确的是（）A.王某的行为为无权代理，合同无效B.王某的行为为表见代理，合同无效C.王某的行为为委托代理，合同有效D.王某的行为为表见代理，合同有效正确答案：D48.【真题】投标有效期应从()之日起计算。A.招标文件规定的提交投标文件截止B.提交投标文件C.提交投标保证金D.确定中标结果正确答案：A49.甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一分要约，

19、很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。A.要约邀请B.新要约C.承诺D.承诺意向正确答案：B50.在以下民事诉讼答辩制度的选项中，正确的是()。A.被告应在收到起诉状副本之日起15日内提出答辩状B.被告只能书面答辩C.被告不进行答辩，视为认可D.被告不提出答辩状的，会影响人民法院审理正确答案：A二.多选题(共50题)1.根据我国企业所得税法的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人取得收入有关的()A.成本B.红利C.费用D.损失E.收益正确答案：ACD2.建筑工程安全防护、文明施工措施费用主要包含()。A.文明施工费

20、B.临时设施费C.工程排污费D.安全施工费E.环境保护费正确答案：ABDE3.?对建设单位的行为处工程合同价款2以上至4以下的罚款，这些行为是指（）。A.未组织竣工验收，擅自交付使用B.任意压缩合理工期C.施工图设计文件审查不合格，擅自施工D.对不合格的建设工程按照合格工程验收E.明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料?正确答案：AD4.某工程建设项目，采用公开招标的方式，甲公司是排名第一的中标候选人。若招标人重新招标，则可能发生了（）A.甲放弃中标B.甲逾期缴纳履约保证金C.甲拒不缴纳履约保证金D.甲因不可抗力提出不能履行合同E.存在不影响中标结果的违法行为正确答案：ABCD5.【真题】关

21、于土地权属的说法，正确的有()。A.城市郊区的土地归国家所有B.自留地归集体所有C.城市市区土地归国家所有D.农村土地均归集体所有E.宅基地归农民个人所有正确答案：BC6.【真题】关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门留档备案B.超过一定规模的危险性较大的分部分工程施工时，施工企业负责人应到工程现场进行带班值班C.工程出现险情时发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知

22、工程所在地的分公司负责人带班检查正确答案：ABCD7.根据节约能源法规定，国家对固定资产投资项目实行()制度，不符合强制性节能标准的项目，依法负责审批或者批准的机关不得批准或者核准建设。A.节能评估B.节能复查C.节能审查D.节能审核E.节能测试正确答案：AC8.生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括()A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程B.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患C.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案D.组织制定并实施本单位的年度安全检验验收E.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划正确答案：ABCE9.房屋拆迁管

23、理部门在发放房屋拆迁许可证的同时，应当将房屋拆迁许可证中载明的（）事项予以公告。A.拆迁人?B.拆迁范围?C.拆迁补偿?D.拆迁安置E.拆迁期限?正确答案：ABE10.【真题】某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的有（）。A.工程质量保证金应在保修期满后返还B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修D.当事人

24、对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任正确答案：CDE11.根据我国合同法的规定，不可抗力主要表现为()。A.订立合同时不能预见B.对其发生和后果不可避免并不能克服C.对其发生的后果可采取措施避免D.对其规律不可抗拒E.对其产生的后果不能承受正确答案：AB12.对于人民法院案件的移送管辖，下列说法正确的是()。A.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，不可以驳回其诉讼请求B.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，在征得当事人同意后移送有管辖权的人民法院C.受移送的人民法院认为受移送的案

25、件依照规定不属于本院管辖的，可以退回原法院D.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院E.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖正确答案：AE13.【真题】下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.被依法追究民事责任的D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的正确答案：ABE14.国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见所

26、指的安全生产第一责任人包括()。A.企业主要负责人B.实际控制人C.项目经理D.技术负责人E.安全管理员正确答案：AB15.【真题】申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有()。A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议C.申请人申请行政复议不可以口头申请D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理正确答案：ABD16.在合同没有具体约定违约责任的情况下，被违约方可依法要求违约方（）A.继

27、续履行?B.采取补救措施?C.赔偿损失?D.支付违约金?E.定金正确答案：ABC17.行政复议期间具体行政行为不停止执行，但是有下列()情形之一的，可以停止执行。A.行政复议机关认为需要停止执行B.法律规定停止执行C.申请人认为需要停止执行D.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行E.被申请人认为需要停止执行正确答案：ABDE18.下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是()。A.冻结存款B.扣押财物C.查封设施D.限制人身自由E.限制出境正确答案：BC19.根据劳动合同法，劳动合同的订立，应当遵循()原则。A.公平B.平等自愿C.诚实信用D.合法E.合理分配正确答案：A

28、BCD20.【真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,关于安全生产许可证的说法正确的有（）。A.施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动B.施工企业变更法定代表人的,不必办理安全生产许可证变更手续C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目,不得颁发施工许可证D.施工企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件E.未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时自动延期正确答案：ACD21.我国建筑施工企业的资质序列包括()。A.工程总承包B.专业分包C.专业承包D.施工总承包E.劳务分包正确答案：CDE22.根据住建部建筑工程发包与承包计价管理办法，国有资金投资的建筑工

29、程招标的，应当（）A.设有最低投标限价?B.设有最高投标限价?C.编制标底?D.委托招标代理机构?E.采用工程量清单计价正确答案：BE23.下列选项中，注册建造师享有的权利包括()。A.使用注册建造师名称B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.在执业范围外从事相关专业的执业活动D.对侵犯本人权利的行为进行申述E.介入与自己有利害关系的商务活动正确答案：ABD24.在建设工程合同中，属于承包人义务的有()。A.及时检查隐蔽工程B.参加工程验收C.提出工期索赔D.自行完成建设工程主体结构施工E.对质量不合格的工程无偿修理正确答案：BDE25.某施工合同约定由承包人垫资施工，并约定利息为央行同期贷款

30、利率4倍。结算时双方发生争议，对此，人民法院可以支持的是()。A.垫资按工程欠款处理B.利息不予支持C.返还垫资D.按央行同期贷款利率4倍支付利息E.按央行同期贷款利率支付利息正确答案：CE26.甲、乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中，当事人应承担缔约过失责任的有()A.甲假借订立合同，恶意进行磋商B.甲恶意进行磋商，给乙造成损失C.乙隐瞒其资质的真实情况D.甲提供虚假项目报批手续，给乙造成损失E.乙未尽保密义务，给甲造成损失正确答案：ACDE27.【真题】注册建造师依法享有的权利包括()。A.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.接受继续教育D.保守在执

31、业中知悉的国家秘密和他人的商业，技术等秘密E.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章正确答案：ABCE28.资质许可机关应当建立、健全建筑业企业信用档案管理制度，建筑业企业信用档案应当包括的内容有()A.企业基本情况B.工程质量和安全情况C.合同履约情况D.社会投诉情况E.职工技能抽查情况正确答案：ABCD29.【真题】关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的有()。A.其行为的法律后果由项目经理承担B.不具备法人资格C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织D.其行为的法律后果由项目经理部承担E.其行为的法律后果由企业法人承担正确答案：BCE30.建筑墙体、屋面的保温工程施

32、工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取()形式实施工程监理。A.巡查B.抽检C.平行检验D.旁站E.巡视正确答案：CDE31.安全生产法规定，生产经营单位的从业人员对其作业场所和工作岗位有权了解所存在的()。A.防范措施B.危险因素C.防御性装备D.事故应急措施E.安全警示标志正确答案：ABD32.某投标人向招标人行贿15万元人民币，从而谋取中标。则该行为造成的法律后果应当是()。A.中标无效B.有关责任人和单位应当承担相应的行政责任或刑事责任C.中标有效，对当事人以行贿受贿罪论处D.中标是否有效由招标人重新评估投标人实际能力后决定E.如果给他人造成损失的，应当承担民事赔偿责任正确答

33、案：ABE33.下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是()。A.因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的，发包人可以减少支付工程款B.因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任C.发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任D.建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款E.由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任正确答案：CE34.根据我国劳动法的有关规定，对女职工的特殊保护规定主要包括()。A.不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第二级体力劳动强度的劳

34、动B.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动C.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动D.女职工生育享受不少于90d的产假E.禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动正确答案：BCD35.?借款合同当事人的权利义务中属于借款人义务的是（）。A.提供借款义务?B.不得预扣利息义务C.提供担保的义务?D.提供真实情况的义务E.按照约定收取借款义务?正确答案：CDE36.我国专利法保护的是发明创造专利权，发明创造是指

35、()。A.发现B.发明C.注册商标D.实用新型E.外观设计正确答案：BDE37.买卖合同中，出卖人的主要义务包括（）A.交付标的物B.对标的物进行检验和及时通知C.转移标的物的所有权D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付提取标的物单证以外的有关单证和资料正确答案：ACDE38.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是()A.继续按照工程设计图纸施工B.按照技术标准修改工程设计C.追究设计单位违法责任D.及时提出意见和建议E.通过建设单位要求设计单位予以变更正确答案：DE39.【真题】申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包

36、括()。A.安全防护设施搭设计划B.专项安全施工组织设计方案C.书面委托监理合同D.安全施工组织计划E.安全措施费用计划正确答案：ABE40.发包人具有下列（）情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。A.发包人长期拖欠工程价款B.发包人明示或暗示施工单位降低工程质量标准C.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准且不予调换D.发包人不履行合同约定的协助义务，致使承包人无法施工E.发包人未能按时提供图纸导致工期延误正确答案：ACD41.无须申领施工许可证的工程类型（）。A.某公园喷泉工程投资额38万元?B.某配电房建筑面积2

37、00平方米C.已领取开工报告的污水处理工程?D.为修建青藏铁路而建的临时性建筑E.某省军区建的军事指挥用房?正确答案：BCDE42.甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷，经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后，甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中，法律规定不予执行的情形包括()。A.裁决不合理B.仲裁庭的组成违反法定程序C.认定事实的主要证据不足D.适用法律确有错误E.裁决的事项不属于仲裁协议的范围正确答案：BCDE43.根据建设工程安全生产管理条例的有关规定，专职安全生产管理人员在发现安全事故隐患时，应当及时向()报告。A.项目负责人B.安全生产管理机构C.主要负责人D

38、.监理单位E.施工单位正确答案：AB44.【真题】下列标准属于强制性国家标准的有()。A.行业专用的质量标准B.工程建设通用的安全标准C.工程建设专用的制度方法标准D.工程建设通用的试验标准E.工程建设行业专用的评定方法标准正确答案：BD45.合同法中规定可以使用于标的物提存的情形是()。A.债权人下落不明的B.债权人拒绝受领的C.债权人分立后，多个债权人主张债权的D.债权人单方变更履行地的E.债权数额争议的正确答案：AC46.某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目，工程完成后审计机关对其进行审计，作出审计结论。对此过程中产生的法律关系，下列说法中正确的是()。A.该施工企业与医院之间是民事法

39、律关系B.该施工企业与医院之间法律地位平等C.审计机关与该医院之间是民事法律关系D.审计机关与该施工企业之间是行政法律关系E.审计机关与该施工企业之间法律地位不平等正确答案：ABDE47.【真题】下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。A.社会保险B.试用期C.保守商业秘密D.补充保险E.休息休假正确答案：BCD48.建设工程代理行为大多属于民事法律行为的委托代理，其授权委托书应当载明()并由委托人签名或者盖章。A.代理人的姓名或名称B.代理事项C.代理权限D.代理人的学历或职位E.代理期间正确答案：ABCE49.【真题】下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。A

40、.受自然地域环境限制的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的正确答案：ADE50.【真题】根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣亚日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之白为竣工日期正确答案：BCE