造价工程师《建设工程计价》考试题目5（附答案）

《造价工程师《建设工程计价》考试题目5（附答案）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程计价》考试题目5（附答案）（17页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她造价工程师建设工程计价考试题目（附答案）一.单选题(共50题)1.工程量清单计价方法采用综合单价形式，综合单价包括（）。A.人工费、材料和工程设备费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素B.人工费、材料和工程设备费、机械使用费、管理费、利润，不考虑风险因素C.人工费、材料和工程设备费、机械使用费、预留金、材料购置费D.人工费、材料和工程设备费、预留金、材料购置费、零星工作项目费正确答案：A2.对于非专利技术的计价，下列说法中正确的是()。A.自创的非专利技术按自创的费用计入无形资产价值B.外购的非专利技术按照购买时的费用计入无形资产价值C.，

2、外购的非专利技术按照市价计入无形资产价值D.外购的非专利技术的估价往往通过能产生的收益用收益法进行估价正确答案：D3.承包人应在修理通知书发出日起（）天内派出人员执行保修任务。A.3B.7C.15D.20正确答案：B4.发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，当压缩的工期天数超过定额工期的（）时，应在招标文件中明示增加赶工费用。A.10B.15C.20D.25正确答案：C5.投资估算指标的编制一般分为三个阶段进行，其中不包括（）。A.收集整理资料阶段B.测算审查阶段C.平衡调整阶段D.确定指标阶段正确答案：D6.【真题】某投标人在递交投标文件的同时，按规定递交了投标保证金，其投标总价为5

3、000万元，则其投标保证金数额最高为（）万元。A.50B.80C.100D.160正确答案：B7.发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度，此项费用应作为增加合同价款列入（）A.投标文件B.竣工结算文件C.招标文件D.合同文件正确答案：B8.国外建筑安装工程费用的构成中，工人现场福利费及安全费属于（）。A.分包工程费用B.管理费C.开办费D.暂定金额正确答案：C9.【真题】根据建设工程价款结算暂行办法，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是()。A.不迟于约定的开工日期前的7日内B.不迟于约定的开工日期后的7日内C.不迟于约定的开工日期前的14日内D.不迟于约定的开工日期

4、后的14日内正确答案：A10.某市区总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部价款收入为1000万元，其中包括自己施工的建筑安装工程费800万元，合同约定需支付给专业分包方的工程结算款100万元，由总承包单位采购的需安装的设备价款100万元，则该总承包单位为此需缴纳的营业税为（）万元。A.31.50B.30.69C.27.00D.28.98正确答案：C11.下列关于不可抗力事件造成的工期延误及损失处理。说法正确的是（）。A.工期顺延，承包商承担与工程施工有关的损失B.工期顺延，损失按一定的比例由双方共同分担C.工期顺延，各自的损失各自承担，工程师的损失由业主承担D.工期顺延，人员伤亡的损失由业

5、主承担正确答案：C12.【真题】对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是（）。A.选择在大中型发达城市B.靠近原料产地C.靠近产地消费地D.靠近电（能）源地正确答案：A13.国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日之前，工程各个重要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.预备费B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金正确答案：B14.对于技术密集型的建设项目，由于工业和科学技术力量雄厚，协作配套条件完备、信息灵通，根据建设地区的选择原则，其选址宜在（）。A.远离城市的郊区B.中心城市C.特大城市D.大中城市正确答案：D15.市区某建筑

6、公司承建某县城一建筑工程，工程不含税造价为8000万元，则该施工企业应缴纳的城市维护建设税为（）万元。A.12.40B.12.41C.17.36D.17.37正确答案：B16.工程量清单由哪几部分组成（）。A.分部分项工程量清单、措施项目清单、利润组成B.其他项目清单、规费及税金项目清单、管理费组成C.人、材、机费、规费、税金组成D.分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费、税金项目清单组成正确答案：D17.概算定额编制的阶段有：初稿阶段；测算阶段；准备阶段；定稿阶段。下列概算定额的编制步骤正确的是（）。A.-B.-C.-D.-正确答案：A18.设备及安装工程概算的编制方法主要有(

7、)。A.扩大单价法、概算指标法、类似工程预算法B.概算定额法、综合指标法、类似工程预算法C.预算单价法、概算指标法、设备价值百分比法D.预算单价法、扩大单价法、综合吨位指标法正确答案：D19.关于工业项目工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。A.在结构形式不变的前提下，层数增加，单位造价升高B.在建筑面积不变的情况下，层高增加，单位造价降低C.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济D.宽度增加，一般单位造价上升正确答案：C20.承包人在计日工工作实施结束后()内，向发包人提交现场签证报告一式三份。A.24小时B.48小时C.3天D.7天正确答案：A21.下列有关分部分项工

8、程量清单编制的表述，正确的是（）。A.当同一招标项目中的不同单位工程中包含相同项目特征的分部分项工程量清单项目时，允许使用相同的项目编码B.分部分项工程量清单的项目名称应按照专业工程计量规范附录的项目名称确定C.即使采用施工图纸能够满足项目特征描述的需要，仍应用文字进行项目特征描述D.项目特征的描述应按附录中的规定，结合拟建工程的实际，满足确定综合单价的需要正确答案：D22.关于竣工财务决算的说法中，正确的是（）。A.已具备竣工验收条件的项目，若一个月内不办理竣工验收的，视同项目已正式投产，其费用不得从基本建设投资中支付B.建设项目竣工财务决算表中，待核销基建支出，列入资金来源，待冲基建支出，

9、列入资金占用C.基建收入是指联合试运转的净收入和基建多余物资的变卖收入之和D.大、中型建设项目竣工财务决算表是用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况的报表正确答案：D23.全部工程竣工验收不包括哪个阶段（）。A.正式验收B.初步验收C.验收准备D.预验收正确答案：B24.【真题】根据FIDIC施工合同条件，缺陷通知期的起算日期是（）。A.工程师颁发履约证书之日B.工程师颁发工程接收证书之日C.工程接收证书中载明的竣工日D.履约证书中载明的竣工日正确答案：C25.【真题】关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费

10、应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用正确答案：C26.制定定额时间时应适当考虑的损失时间有（）。A.不可避免的中断时间B.施工本身造成的停工时间C.非施工本身造成的停工时间D.多余工作正确答案：C27.在投标文件编制的询价过程中，在各询价渠道中资料比较可靠，但需要支付一定费用的方式是（）。A.向询价公司询价B.通过互联网查询C.直接与生产商联系D.自行进行市场调查正确答案：A28.【真题】为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程。在施工会同中约定的基准日期一股为（）。A.招标文件中规定

11、的提交投标文件截止时间前的第28天B.招标文件中规定的提交投标文件截止时同前的第42天C.施工合同签订前的第28天D.施工合同签订前的第42天正确答案：A29.下列各项工作时间，其长短与所负担的工作量无关，但与工作内容有关的是（）。A.辅助工作时间B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间C.施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间正确答案：D30.属于民用建设项目竣工验收标准的是（）。A.有必要的生活设施，并已按设计要求建成合格B.建设项目各单位工程和单项工程，均已符合项目竣工验收标准C.设计和施工质量已经过质量监督部门检验并做出评定D.环境保护设施，劳动、安全、卫生设施，消防设施已按设计要

12、求与主体工程同时建成使用正确答案：B31.经现场观测得知，完成某分项工程需消耗某种材料为1.76，其中损耗量为0.055，则该种材料的损耗率为（）。A.3.03%B.3.13%C.3.20%D.3.23%正确答案：D32.工程价款调整的类型不包括（）。A.工程合同价款总价的调整B.物价波动引起的价格调整C.法律、政策变化引起的价格调整D.工程索赔引起的价格调整正确答案：A33.当初步设计深度较深，有详细的设备清单时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（）A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法正确答案：A34.人工单价组成中工人的工龄工资属于（）。A.基本工资B

13、.劳动保护费C.职工福利费D.辅助工资正确答案：A35.预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（）。A.以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法B.以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法正确答案：D36.为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日。对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第（）d作为基准日，对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第（）d作为基准日。A.30，30.B.28，28.C

14、.14，30.D.7，28.正确答案：B37.【真题】世界银行贷款项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是()。A.主体工程费B.设备购置费C.其他工程费D.安装工程费正确答案：B38.设计概算的作用不包括（）。A.设计概算是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据B.设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据C.设计概算影响项目决策阶段的工程造价D.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据正确答案：C39.概算定额是（）的综合与扩大，将其有联系的若干分项工程项目综合为个概算定额项目。A.施工定额B.预算定额C.概算指标D.设计概算正确答案：B40.

15、在工程合同价款的约定中，若实行招标的工程的招标文件与中标人投标文件不一致的地方，应（）。A.以投标文件为准B.以招标文件为准C.双方重新商定D.第三方裁决正确答案：A41.【真题】下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是()。A.因混凝土养护引起的停工时间B.偶然停工(停水、停电)增加的时间C.产品质量不合格返工的工作时间D.准备施工工具花费的时间正确答案：D42.下列不属于设备安装工程费概算编制方法的是()。A.预算单价法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法正确答案：C43.总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的（）计算

16、。A.1B.1.5C.2D.2.5正确答案：A44.【真题】根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联运无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用正确答案：C45.不宜计量的安全文明施工措施项目，下列不属于其费用计算基础的是（）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.建筑工程费用正确答案：A46.关于各应计量措施费的计算以下表述中正确的是（）A.混凝土模板及支架费通常是

17、按照模板面积以“m2”计算B.排水、降水费通常按照排、降水日历天数按“天”计算C.超高施工增加费通常按照建筑面积按“m2”计算D.脚手架费可按照建筑面积“m2”计算正确答案：D47.下列工程造价管理活动中，不属于工程量清单计价活动的是（）。A.工程支付B.索赔与现场签证C.工程计价争议处理D.竣工决算正确答案：D48.编制基本建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.应付款C.预付及应收款D.未交款正确答案：C49.在工程造价信息的主要内容中。未经过系统加工整理的一般是（）。A.已完工程信息B.价格信息C.工程造价资料D.工程造价指数正确答案：B50.工程造

18、价管理机构在确定计价定额中利润时，以单位(单项)工程测算，其计算利润费率，在税前建筑安装工程费的比重范围为（）。A.3%5%B.3%7%C.5%7%D.7%10%正确答案：C二.多选题(共50题)1.选择工艺流程方案时，需研究的问题有（）。A.工艺流程方案对产品质量的保证程度B.工艺流程各工序间衔接的合理性C.拟采用生产方法的技术来源的可得性D.工艺流程的主要参数E.是否有利于厂区合理布置正确答案：ABD2.关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有（）。A.不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须

19、招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用一般由发包人另行支付D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由承包人作为招标人同等条件下优先选择承包人中标E.不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法正确答案：BDE3.下列关于工程造价信息的说法中，不正确的有()。A.建筑工种人工成本信息是按照建筑工人的工种分类B.材料价格信息的发布应披露供货单位C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，前者对于工程计价更重要D.指数包括已完成或在建工程的各种造价信息E.按组织方式来分，工程造价信息分为宏观和微观工程造价信息正确

20、答案：CDE4.工程总承包投标报价分析应包括（）。A.成本分析B.费率分析C.标高金分析D.税金分析E.盈利能力分析正确答案：AC5.以劳动定额中机械台班产量加机械幅度差计算预算定额的机械台班消耗量时，机械台班幅度差应包括（）影响工时利用的时间A.施工机械转移工作面及配套机械互相影响损失的时间?B.在正常的施工情况下，机械施工中不可避免的工序间歇?C.检查工程质量影响机械操作的时间?D.临时停机、停电影响机械操作的时间?E.不包括工程结尾时，工作量不饱满所损失的时间正确答案：ABCD6.关于投资估算指标，下列说法中正确的有（）A.应以单项工程为编制对象B.是反映建设总投资的经济指标C.概略程度

21、与可行性研究工作深度相适应D.编制基础包括概算定额，不包括预算定额E.可根据历史预算资料和价格变动资料等编制正确答案：BCE7.承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请的内容应包括（）。A.累计已完成的合同价款B.累计已实际支付的合同价款C.本周期合计完成的合同价款D.应扣留的质量保证金E.实际应支付的竣工结算款金额正确答案：BDE8.【真题】土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形资产核算的有（）。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.以补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房

22、屋的土地使用权正确答案：ACDE9.根据我国现行工程造价构成，设备购置费包括的费用有()。A.达到固定资产标准的各种设备原价B.未达到固定资产标准的设备原价C.达到固定资产标准的工具、器具原价D.未达到固定资产标准的工具、器具原价E.设备运杂费正确答案：ACE10.到岸价格作为关税完税价格，包括（）。A.国际运费B.运输保险费C.离岸价格D.银行财务费E.外贸手续费正确答案：ABC11.【真题】建筑工程概算的编制方法主要有（）。A.设备价值百分比法B.概算定额法C.综合吨位指标法D.概算指标法E.类似工程预算法正确答案：BDE12.下列构成设计变更的是（）。A.设计错误，必须对设计图纸进行修改

23、B.新的技术和知识，有必要改变原设计、实施方案或实施计划C.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性D.为完成工程追加的额外工作E.不可抗力导致的工期变化正确答案：ABCD13.下列关于民用建筑设计和工程造价关系的描述，说法正确的是（）。A.矩形和正方形住宅既有利于施工又利于降低造价和方便使用B.住宅的层高和净高降低，会使工程造价随之下降C.住宅结构面积系数越大，其设计方案越经济D.在满足住宅功能和质量前提下。适当加大住宅宽度，有利于降低造价E.房屋平均面积越大，内墙、隔墙在建筑面积所占比重就越小正确答案：ABDE14.项目间接建设成本包括（）等。A.项目管理费B.服务性建筑费用C.业主的行政性

24、费用D.开工试车费E.生产前费用正确答案：ACDE15.按照招标投标法规定，凡在中华人民共和国境内进行的下列工程建设项目必须进行招标的包括（）。A.全部使用国有资金投资或国家融资的项目B.大型基础设施、关系社会公共利益、公众安全的项目C.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾的项目D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的项目E.使用外国政府贷款、援助资金的项目正确答案：ABE16.下列属于确定机械台班定额消耗量的基本步骤的是（）。A.确定机械纯工作B.确定机械一小时纯工作正常生产率C.确定机械的正常利用系数D.计算施工机械台班定额E.计算机械一小时纯工作正常生产量正确答案：BCD17.【真题】

25、下列费用项目中，属于安装工程费用的有（）。A.被安装设备的防腐、保温等工作的材料费B.设备基础的工程费用C.对单台设备进行单机试运转的调试费D.被安装设备的防腐、保温等工作的安装费E.与设备相连的工作台、梯子、栏杆的工程费用正确答案：ACDE18.在项目建议书阶段进行静态投资部分的估算的方法包括（）。A.单位面积法B.生产能力指数法C.生产能力估算法D.系数估算法E.比例估算法正确答案：BCDE19.承包人工程索赔成立的基本条件包括（）。A.索赔事件已经造成承包人的直接经济损失或工期拖延B.造成费用增加或工期延误的索赔事件是非承包人原因引起的C.承包人已经安装工程施工合同规定的期限和程序提交二

26、楼索赔意向性通知、索赔报告及相关证明材料D.索赔事件是在工程的关键线路上E.索赔事件是在工程的非关键线路上正确答案：ABC20.【真题】根据我国标准施工招标文件，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（）。A.法律变化引起的价格调整B.发包人的原因导致试运行失败C.发包人原因导致的工程缺陷和损失D.承包人遇到不利物质条件E.不可抗力正确答案：BC21.某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元/台班，租赁费为100元/天，人工工资为50元/工日，窝工补贴为20元/工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生了如下事件

27、：遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（）。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元?B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元?C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元?D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元?E.承包人可得的总索赔费用为2500元正确答案：CD22.投标报价的调查询价阶段，属于总承包商对分包人询价时应注意事项的是（）。A.分包人的施工组织设计B.分包人的可信赖程度C.分包人

28、的质量保证措施D.分包工程单价的构成E.分包人的进度计划保障措施正确答案：BCD23.【真题】关于措施费中超高施工增加费，下列说法正确的有()。A.单层建筑檐口高度超过30m时计算B.多层建筑超过6层时计算C.包括建筑超高引起的人工功效降低费D.不包括通信联络设备的使用费E.按建筑物超高部分建筑面积以“”为单位计算正确答案：BCE24.能够作为流动负债的计算项目是（）。A.应收账款B.预付账款C.库存现金D.应付账款E.预收账款正确答案：DE25.【真题】关于工程量清单及其编制，下列说法中正确的有()。A.招标工程量清单必须作为投标文件的组成部分B.安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的措施

29、项目清单中C.招标工程量清单的准确性和完整性由其编制人负责D.暂列金中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用E.计价规范中未列的规费项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项正确答案：BE26.进口一台正常缴纳关税的机床，其设备抵岸价的构成包括()。A.进口设备到岸价B.增值税C.消费税D.海关监管手续费E.银行财务费正确答案：ABCE27.下列有关定额编制的描述中，符合预算定额简明适用原则的是（）。A.对于主要工种、主要项目、常用项目、定额步距要大些B.对于不常用的、价值量小的项目，分项工程划分可以粗糙些C.要注意补充因采用新技术、新材料而出现的新的定额项目D.要合理

30、确定预算定额计量单位，避免量多用E.尽可能多留活口，以适应不同条件下，调整使用定额的需要正确答案：BCD28.【真题】依法必须招标的工程，对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有（）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还?B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息E.未中标人的投标保证金，应在中标通知书发书同时退还正确答案：AD29.【真题】关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有（）。A.不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自

31、主采购的价格调整暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用一般由发包人另行支付D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人同等条件下优先选择承包人中标E.不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法确定专业工程价款正确答案：BCDE30.工程量清单计价模式下进行投标报价，下列说法正确的是（）。A.投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，自主确定措施项目费，并且对招标人所列的措施项目可以进行增补B.措施项目以“项”为单位计价，应包括除税金外的全部费

32、用C.综合单价中，承包人管理费变化的风险由其自身承担D.招标人不得要求投标人对安全文明施工费进行优惠E.投标人投标报价时，既可进行投标总价优惠，又可将优惠反映在清单项目的综合单价中正确答案：ACD31.【真题】在住宅小区规划设计中，评价居住小区设计方案的指标有（）。A.人口净密度B.建筑周长C.平面系数D.户型比E.绿化比率正确答案：AE32.关于编制预算定额应遵循的原则，下列说法中正确的有()。A.反映社会先进平均水平B.坚持统一性和差别性相结合C.价格的灵活可协调性D.综合、简化E.简明适用正确答案：BE33.下列工程现场调查内容中，属于施工条件调查的是（）。A.工程现场邻近建筑物与招标工

33、程的间距B.工程现场的水文资料C.工程现场施工的临时设施D.工程现场的供电方式、电压等情况E.工程现场附近的生活设施正确答案：ACD34.关于其他项目清单的编制。说法正确的有（）。A.施工中发生的索赔、现场签证的费用在暂列金额列支B.专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容C.需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料费D.投标时，总承包服务费的费率与金额由投标人自主报价E.计日工是无须由招标人根据拟建工程实际情况提出估算额度的费用项目正确答案：ADE35.【真题】关于招标的范围，下列说法正确的有（）。A.关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不论投资大小都必须进行

34、招标B.拟公开招标的费用与项目的价值相比不经济的可以不招标C.使用国有资金占控股主导地位的项目应当公开招标D.在建设工程追加的附属小型工程，原中标人具备承包能力的可以不招标E.关系社会公共利益、公众安全的公共事业项目当投资额超过一定的额度时需进行招标正确答案：CDE36.工程造价咨询人所需遵守的一般性规定包括（）。A.禁止工程造价咨询人在鉴定期满后以资料不全或自身业务能力有限等理由不做出鉴定结论，影响案件处理B.工程造价咨询人应当依法出庭接受鉴定项目当事人对工程造价司法鉴定意见书的质询C.工程造价咨询人接受委托，提供工程造价司法鉴定服务，除应符合规范的规定外，应按仲裁、诉讼程序和要求进行，并符

35、合国家关于司法鉴定的规定D.工程造价咨询人应在收到工程造价司法鉴定资料后14天内，根据自身专业能力和证据资料，判断能否胜任该项委托，如不能，应辞去该项委托E.工程造价咨询人进行工程造价司法鉴定，应指派专业对口、经验丰富的注册造价工程师承担鉴定工作正确答案：ABCE37.挂贴墙面花岗岩板材的施工中，所用下列材料属于形成工程实体材料的有()。A.花岗石板材B.水泥砂浆C.钢龙骨D.脚手架E.安全网正确答案：ABC38.某工程原土方工程量为5000m3，桩基工程300m3，因变更致使土方工程增加1000m3，桩基工程减少50m3，不考虑措施项目及其他项目，调整后土方单价为15元m3，调整后桩基工程3

36、00元/m3，以下说法正确的是（）。A.土方工程单价不应调整B.桩基工程单价不应调整C.土方工程增加费用共3750元D.桩基工程减少费用共15000元E.桩基工程减少费用共1500元正确答案：CE39.建筑工程竣工决算反映了交付使用资产的全部价值，包括（）。A.固定资B.流动资产C.新增资产D.无形资产E.其他资产正确答案：ABDE40.根据国家现行有关竣工结算的规定，小型建设项目财务决算报表包括()。A.建设项目竣工财务决算审批表B.建设项目概况表C.竣工财务决算表D.建设项目交付使用资产明细表E.建设项目交付使用资产总表正确答案：ACD41.工程定额按照适用的范围分类为（）。A.劳动消耗定

37、额B.全国通用定额C.行业定额D.专业专用定额E.概算指标正确答案：BCD42.下列费用包含或可能包含在材料价格中材料运杂费的是()。A.附加工作费B.装卸费C.运输损耗D.调车费E.运输费正确答案：ABDE43.施工图预算文件的三级预算编制形式包括（）。A.建设项目总预算B.单项工程综合预算C.单位工程预算D.分部工程预算E.分项工程预算正确答案：ABC44.【真题】国外建筑安装工程费用中的开办费一股包括（）等。A.工地淸理费B.现场管理费C.材料预涨费D.周转材料费E.暂定金额正确答案：AD45.下列各项中属于投标文件中应当包含的内容是（）。A.施工组织设计B.已标价工程量清单C.投标保证

38、金D.施工方案E.拟分包项目情况表正确答案：ABCE46.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，检验试验费包括（）。A.对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定所发生的费用B.对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般检查所发生的费用C.新结构、新材料的试验费D.对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用E.建设单位委托检测机构进行检测的费用正确答案：AB47.根据(FIDIC条件的约定，保留金的返还通常的时间点是（）。A.竣工结算后B.颁发工程接收证书后C.最终结算后D.在工程的最后一个缺陷通知期期满后E.履约保函失效后正确答案：BD48.下列总承包类型中。范围包括材料设备采购的是（）。A.设计采购施工总承包B.交钥匙总承包C.设计施工总承包D.采购施工总承包E.施工总承包正确答案：ABD49.下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装企业管理费的有（）。A.技术开发费B.印花税C.已完成工程及设备保护费D.材料采购及保管费E.财产保险费正确答案：ABE50.【真题】为有利于措施费的确定和调整,根据现行工程量计算规范。适宜用单价措施项目计价的有（）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.施工排水、降水费D.超高施工增加费E.垂直运输费正确答案：CDE