建设工程法规课后习题集~~北京大学出版社

《建设工程法规课后习题集~~北京大学出版社》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程法规课后习题集~~北京大学出版社（19页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 .wd.建设工程法规课后习题主编：高玉兰北京大学出版社第1章一、单项选择题1发电厂甲与施工单位乙签订了价款为5000万元的固定总价建设工程承包合同，则这笔5000万元工程价款是()。A工程建设法律关系主体B工程建设法律关系客体C工程建设法律关系的内容D工程建设法律关系内容中的义务2消费者王某从某房屋开发公司开发的小区购置别墅一栋，半年后发现屋顶漏水，于是向该公司提出更换别墅。在这个案例中，法律关系的主体是()。A该小区B王某购置的别墅C别墅的屋顶D王某和该房屋开发公司3以下不属于法律事实中事件的是()。A海啸B暴雨C战争D实施盗窃4法律意义上的非物质财富是指人们脑力劳动的成果或智力方面的创作

2、，也称智力成果。以下选项中属于非物质财富的是()。A股票B100元人民币C建筑图纸D建筑材料的商标E太阳光二、多项选择题1以下属于建设工程法规形式的有()。A某省人大常委会通过的建筑市场管理条例B住房和城乡建设部发布的注册建造师管理方法C某省人民政府制定的招投标管理方法D某市人民政府办公室下发通知要求公办学校全部向外来工子女开放，不收取任何赞助费用E某省建设行政主管部门下发的加强安全管理的通知2可以作为建设工程法律关系主体的国家机关包括( )。A国家权力机关B国家司法机关C国家检察机关D行政机关E党的机关3建设工程法律关系主体的范围包括( )。A自然人B建设单位C承包单位D国家机关E某企业的车

3、间4建设工程法律关系的内容是指( )。A法律权利B客体C标的D价款E法律义务5建设工程法律关系的变更包括( )。A建设工程法律关系主体的变更B合同形式的变更C纠纷解决方式的变更D建设工程法律关系客体的变更E建设工程法律关系内容的变更6引起建设工程法律关系发生、变更、终止的情况称为法律事实，按照是否包含当事人的意志，法律事实可以分为( )。A事件B不可抗力事件C无意识行为D意外事件E行为三、简答题1建设工程法规的体系由哪些构成2建设工程法规的表现形式有哪些3建设工程法律关系的构成要素有哪些4建设工程法律关系的终止形式有哪几种5引起建设工程法律关系产生、变更和终止的原因是什么6若何理解建设工程法律

4、事实分类四、案例题甲电信公司因拟建办公楼而与乙建筑承包公司签订了建设工程总承包合同。其后，经甲同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建设工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定，由丙对甲的办公楼及其附属工程提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关设计文件和资料。施工合同约定，由丁根据丙提供的设计图纸进展施工，工程竣工时依据国家有关验收规定及设计图纸进展质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁依据设计图纸进展施工。工程竣工后，甲会同有关质量监视部门对工程进展验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合标准所致。原来丙未对现场进展仔细勘察即自行进展设计导致

5、设计不合理，给甲带来了重大损失。丙以与甲没有合同关系为由拒绝承当责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院起诉。法院受理后，追加乙为共同被告，判决乙与丙工程建设质量问题承当连带责任。问题：请分析本案中有哪些建设工程法律关系。其构成要素有哪些第2章一、单项选择题1工程工程报建标志着工程建设的( )已经完毕。A可行性研究工作B立项审批工作C前期准备工作D资金筹集工作2某建设工程为住宅楼工程，中标价为500万元，招标文件规定合同工期为15个月，建设单位在申请施工许可证时，其落实的资金最低不得少于( )万元。A250B200C150D1003某建设单位2006年7月5日领取施工许可证

6、，最迟应当自( )开工，否则应该申请办理延期手续。2006年8月5日B2006年9月5日2006年10月5日D2007年5月5日4某建设单位2006年3月5日领取施工许可证，由于周边关系协调问题一直没有开工，也未办理延期手续。同年12月7日准备开工，以下表述正确的选项是( )。A建设单位应当向发证机关报告B建设单位应当报发证机关核验施工许可证C建设单位应当重新领取施工许可证D是否重新办理施工许可证由发证机关决定5以下人员中不属于建设工程从业人员的是( )。A注册资产评估师B注册建造工程师C注册建筑师D注册监理工程师二、多项选择题1以下工程不需要申请施工许可证的有( )。A某公园的喷泉工程投资3

7、8万元B某配电房建筑面积200m2C已经领取开工报告的会议中心D为修建青藏铁路而建的临时性建筑E某军区建的军事指挥所2以下申报施工许可证的材料中，不符合颁发施工许可证条件的有( )。A已经交了土地出让金，但土地证尚未办好B没有规划许可证，但规划局出具正在办理的便函C有拆迁许可证，拆迁已经完毕D已经订立施工合同，但中标施工企业资质不能满足要求E办理了质量监视手续3我国对建筑业从业人员实行资格管理，不同专业从业人员资格管理的共同点有( )。A可以用同一专业的资格在两个不同单位进展注册B需要进展注册C需要参加不同专业的统一考试D有各自的执业范围E须承受继续教育4建筑业企业的资质分为( )。A设计承包

8、B施工总承包C监理承包D专业承包E劳务分包5某公司改建办公大楼，该工程由某建筑集团承建，根据中华人民共和国建筑法关于施工许可证的有关规定，以下说法正确的有( )。A该工程无需领取施工许可证B应由该公司向建设行政主管部门申请领取施工许可证C应由该建筑集团向建设行政主管部门申请领取施工许可证D即使未领取施工许可证，该工程也可以开工E未领取施工许可证，该工程不得开工三、简答题1建筑活动从业单位应该具备哪些条件2施工许可证的有效期与延期的含义是什么第3章一、单项选择题1建设单位将建设工程肢解发包的，( )。A由工商行政管理机关撤消营业执照B处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款C发包无效，并承当赔偿

9、损失D构成犯罪的，依法追究刑事责任2建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位，( )。A由工商行政管理机关撤消营业执照B处50万元以上100万元以下的罚款C发包无效，并承当赔偿损失D构成犯罪的，依法追究刑事责任3两个以上不同资质等级的单位实行联合承包，应当按照( )业务许可范围承揽工程。资质等级较高的单位B资质等级较低的单位联合各方平均资质等级D双方协商确定的资质等级4下面没有违反中华人民共和国建筑法承揽工程的有( )。A借用其他施工企业的名义承揽工程B与其他承包单位联合共同承包大型建设工程C经建设单位同意，某施工企业超越本企业资质承揽工程D某一级企业与二级企业联合承包

10、了只有一级企业才有资质承包的工程5以下选项中中华人民共和国建筑法未制止的行为是( )。A将建设工程肢解发包B由两个以上不同资质等级的单位联合承包C分包单位将工程再分包D用其他建筑施工企业的名义承揽工程二、多项选择题1建筑施工企业有( )行为的，对因该工程不符合规定的质量标准造成的损失，承当连带赔偿责任。A转让、出借资质证书B将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位C允许他人以本企业的名义承揽工程D将承包的工程转包E违反建筑法规定进展分包2某公司的新办公大楼工程分勘察、设计、施工、设备采购招标，多家有资质的承包单位竞标。根据中华人民共和国建筑法关于建设工程承发包的有关规定，该公司可以( )。A把

11、勘察、设计工作发包给甲承包单位，把施工、设备采购发包给乙承包单位B把整个工程肢解发包给假设干家承包单位C把整个工程一并发包给一家工程总承包单位D把勘察任务肢解发包给多家承包单位E把设计任务肢解发包给多家承包单位3以下做法中，不符合中华人民共和国建筑法关于建设工程发承包的规定的是( )。A发包单位将应当由一个承包单位完成的建设工程肢解成假设干局部发包给几个承包单位B某建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程C某建筑施工企业将其承包的全部建设工程肢解以后，以分包的名义分别转包给他人D发包单位将建设工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位E某建筑施工企业将所承包工程主

12、体构造的施工分包给其他单位4根据中华人民共和国建筑法，关于建设工程实行联合承包的前提条件包括( )。A专业齐全的建设工程B大型建设工程C构造复杂的建设工程D住宅建设工程E节能保温的建设工程5建设工程发承包，中华人民共和国建筑法作出制止规定的有()。A将建设工程肢解发包B承包人将其承包的建设工程分包他人C承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程D分包人将其承包的工程再分包E两个不同资质等级的单位联合共同承包三、简答题1什么是建设工程发包和建设工程承包2建设工程发包和承包应当坚持哪些原则3建设工程发包和承包的方式各有哪些4建设工程发包和承包的行为标准各有哪些5建设单位、勘察单位、设计单位、建

13、筑施工企业、工程监理单位的法律责任都有哪些6建设工程发包与承包中的索贿、受贿、行贿的法律责任有哪些四、案例题2005年11月15日，A房产开发公司将其开发的怡景新苑9号、10号住宅楼工程发包给B建筑公司承建，承建范围为土建、装饰、水电、暖卫；开工日期为2005年11月20日，竣工日期为2006年7月1日；合同价款713万元。B建筑公司承包上述工程后，将其转包给王某，双方于2006年8月20日补签协议一份，约定：B建筑公司同意王某施工承建怡景新苑9号、10号住宅楼工程；工期自2005年12月26日至2006年10月30日；王某承当B建筑公司在与建设单位A房产开发公司所签建设工程承包合同中应承当的

14、所有责任和义务，按该建设工程承包合同约定的质量标准、工期、安全生产等进展施工；实行自主经营，独立核算，自负盈亏，一切债权债务由王某承当。2006年4月6日，王某以B建筑公司工程部的名义，与原告C混凝土公司签订了预拌混凝土供需合同，由C混凝土公司供给混凝土，双方对供货数量、质量、价款及其支付方式等进展了约定。该合同由王某签字并加盖B建筑公司工程部的印章。合同签订后，原告C混凝土公司按合同约定完成供货义务，经双方结算，共计货款557812.50元，王某已付款40万元，尚欠157812.50元未付。原告C混凝土公司诉至法院，要求被告B建筑公司及王某支付欠款157812.50元及违约金。被告B建筑公司

15、抗辩称，其从未与原告签订预拌混凝土供需合同，双方不存在买卖混凝土合同关系，更不知付款之事。该供需合同是原告与王某签订的，王某不是本公司职工，其签订合同所用印章是其私自刻制的，公司对此不知情，应由王某自行承当责任。被告王某未作任何抗辩。该案在审理过程中，经法院调查，王某成认预拌混凝土供需合同中B建筑公司工程部的印章是其私刻的。问题：你认为该案中的责任应由谁承当理由是什么第4章一、单项选择题1根据工程建设工程招标范围和规模标准规定的规定，属于工程建设工程招标范围的工程建设工程，施工单项合同估算价在( )万元人民币以上的，必须进展招标。A50B100C150D200 2在招标活动的 基本原则中，招标

16、人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，表达了( )。A公开原则B公平原则C老实信用原则D公正原则3甲、乙、丙三家承包单位，甲的资质等级最高，乙次之，丙最低。当三家组成联合体共同承包时，应按( )单位的业务许可范围承揽工程。A甲B乙C丙D乙或丙4以下选项中，( )不是投标的制止性规定。A投标人以行贿的手段谋取中标B招标人向投标人泄露标底C投标人借用其他企业的资质证书参加投标D投标人以高于成本的报价竞标5招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )日内，按照招标文件和中标的投标文件订立书面合同。A10B15C20D30二、多项选择题1( )建设工程，可以由两个

17、以上的承包单位联合共同承包。A大型B大中型C中小型D构造复杂的E构造特别的2工程建设工程招标范围包括( )。A大型根基设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的工程B一切工程工程C大局部或者局部使用国有资金投资或者国家融资的工程D一切大中型工程E使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的工程3投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是( )。A中标无效B有关单位和责任人应当承当相应的行政责任或刑事责任C撤消营业执照D重新招标E如果给他人造成损失的，有关责任人和单位应当承当民事赔偿责任4招标活动的 基本原则有( )。A公开原则B公平原则C老实信用原则D公正原则E平等互利原则5以下关于评标的规定，符合中

18、华人民共和国招标投标法有关规定的有( )。A招标人应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进展B评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人C招标人可以授权评标委员会直接确定中标人D评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标E任何单位和个人不得非法干预，影响评标的过程和结果三、简答题1工程建设工程的招标范围和规模标准是若何规定的2建设工程招标的程序及其内容各是什么3简述建设工程投标的有关规定。四、案例题某公开招标的工程，在投标阶段，A投标单位认为该工程原设计构造方案不合理，于是在投标报价书中建议，将框架剪力墙体系改为框架体系，经技术

19、经济分析和对比，可降低造价约2.5%。A投标单位将技术标和商务标分别封装，在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。次日(即投标截止日当天)下午，在规定的开标时间前1小时，A投标单位又递交了一份补充资料，其中声明将原报价降低3%。但招标单位的有关工作人员认为一个投标单位不能递交两份投标文件，因而拒收A投标单位的补充资料。该工程开标会由市招标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标单位的资质进展审查，并对所有投标文件进展审查，确认所有投标文件有效后正式开标，宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。问题：1招标单位的有关工作

20、人员是否应拒绝A投标单位的投标说明理由。2A投标单位在投标中运用了哪几种报价技巧其是否得当并加以说明。3开标会中存在哪些程序问题请加以说明。第5章一、单项选择题1一方当事人以缔结合同为目的，向对方当事人提出合同条件，希望对方当事人承受的意思表示即为( )。A要约邀请B要约C承诺D缔约2以下选项中，属于要约的是( )。A招股说明书B投标书C招标公告D商品价目表3以下书面文件中，( )是承诺。A招标公告B投标书C中标通知书D合同书4以下( )不属于欺诈行为的构成要件。A欺诈方有欺诈的成心B欺诈方实施了欺诈行为C欺诈必须是非法的D相对人因受到欺诈而做出错误的意思表示5按照中华人民共和国合同法规定，合

21、同履行中如果价款或报酬不明确，应按照( )履行。A订立合同时履行地的政府定价B订立合同时履行地的市场价格C履行合同时履行地的政府定价D履行合同时履行地的市场价格6按照中华人民共和国合同法规定，合同履行地点不明确时，给付货币的，在( )所在地履行。A在支付货币一方B承受货币一方C承受货币方或支付货币方D非承受货币方及支付货币方的第三方7执行政府定价或者政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格变化时，正确的处理方法是( )。A遇价格上涨时，按照新价格执行B遇价格下跌时，按照平均价格执行C遇价格上涨时，按照原价格执行D遇价格下跌时，按照原价格执行8承包商与业主签订的施工合同中约定由承包商先修建工程，然

22、后按照工程量结算工程款。如果承包商没有到达合同中约定的质量标准，则( )。A业主可以行使同时履行抗辩权B业主可以行使不安履行抗辩权C业主可以行使先履行抗辩权，但不能追究承包商的违约责任D业主可以行使先履行抗辩权，也可以同时追究承包商的违约责任二、多项选择题1以下属于要约邀请的是( )。A商业广告B投标书C招标公告D拍卖公告E商品价目表2根据中华人民共和国合同法规定，以下免责条款无效的是( )。A因不可抗力造成对方财产损失的B造成对方人身伤害的C因违约造成对方财产损失的D成心造成对方财产损失的E因重大过失造成对方财产损失的3无效合同、可撤销合同确实认应由( )裁定。A人民法院B当事人双方C主管部

23、门D仲裁机构E检察机构4以下合同中，( )合同是可撤销合同。A因重大误解订立的B违反法律的强制性规定的C一方以欺诈、胁迫手段订立的D订立合同时显失公平的E以合法行为掩盖非法目的5以下合同中，( )属于效力待定的合同。A甲、乙恶意串通订立的损害第三人丙利益的合同B某公司法定代表人超越权限与善意第三人订立的买卖合同C代理人甲超越代理权限与第三人丙订立的买卖合同D限制民事行为能力人甲与他人订立的纯获利的合同E无处分权的人处分他人财产的合同6中华人民共和国合同法所规定的抗辩权包括( )。A先诉抗辩权B同时履行抗辩权C先履行抗辩权D不安抗辩权E质量异议抗辩权7以下表述中，属于合同权利和义务终止情形的是(

24、 )。A合同被解除B债务人依法将标的物提存C债权债务归于一人D合同权利和义务发生转移E原合同内容发生变化8实际违约的具体形态包括( )。A不履行B任意履行C实际履行D迟延履行E不适当履行9合同当事人承当违约责任的形式有( )。A合同继续履行B采取补救措施C支付赔偿金D返还财产恢复原状E支付违约金10A公司经乙公司同意，又分别与另外几个建筑公司签订了施工协议，则其与某公司订立的施工合同属于无效合同的情形有( )。AC公司未取得相应的建筑施工企业资质或者超越资质等级的BD公司没有资质借用另一有资质的建筑施工企业名义的C将主体建设工程转包给E公司的D该建设工程必须进展招标而未进展招标而与F公司订立合

25、同的三、案例题1某厂新建一车间，分别与市设计院和市建某公司签订设计合同和施工合同。工程竣工后厂房北侧墙壁发生裂缝。为此某厂向法院起诉市建某公司。经勘察，裂缝是由于地基不均匀沉降引起的。结论是构造设计图纸所依据的地质资料不准确，于是某厂又诉讼市设计院。经市设计院辩论，设计院是根据某厂提供的地质资料设计的不应承当事故责任。经法院查证：某厂提供的地质资料不是新建车间的地质资料，事故前设计院也不知道该情况。问题：(1) 事故的责任方是谁? (2) 某厂所发生的诉讼费用应当由谁承当? 【提示】(1) 该案例中设计合同的主体是某厂和市设计院，施工合同的主体是某厂和市建某公司。根据案情，由于设计图纸所依据的

26、资料不准确，使地基不均匀沉降，最终导致墙壁裂缝事故，所以，事故所涉及的是设计合同中的责权关系，而与施工合同无关，所以市建某公司没有责任。在设计合同中，提供准确的资料是委托方的义务之一，而且要对“资料的可靠性负责，所以委托方提供假地质资料是事故的根源，委托方是事故的责任者之一；市设计院按对方提供的资料设计，似乎没有过错，但是直到事故发生前设计院仍不知道资料虚假，说明在整个设计过程中，设计院并未对地质资料进展认真的审查，使假资料滥竽充数，导致事故发生，所以设计院也是责任者之一。故在此事件中，某厂作为委托方应是事故直接责任人，应负主要责任；设计院作为承接方，应负间接责任，是次要责任人。(2) 该案件

27、中发生的诉讼费，主要应由某厂负担，市设计院也应承当一局部。2某海滨城市为开展旅游业，经批准兴建一座三星级大酒店。该工程甲方于某年10月10日分别与某建设工程公司(乙方)和某外资装饰工程公司(丙方)签订了主体建设工程施工合同和装饰工程施工合同。合同约定主体建设工程施工于当年11月10 日正式开工。合同日历工期为2年5个月。因主体工程与装饰工程分别为两个独立的合同，由两个承包商承建，为保证工期，当事人约定：主体与装饰施工采取立体穿插作业，即主体完成三层，装饰工程承包商立即进入装饰作业。为保证装饰工程到达三星级水平，业主委托某监理公司实施“装饰工程监理。在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期

28、提前2个月，双方协商修订承包方案后达成协议。该工程按变更后的合同工期竣工，经历收后投入使用。在该工程投入使用2年6个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。在结算工程款时，甲方本应付工程总价款1600万元人民币，但只付1400万元人民币。特请求法庭判决被告支付剩余的200万元及拖期的利息。在庭审中，被告答称：原告主体建设工程施工质量有问题，如大堂、电梯间门洞、大厅墙面、游泳池等主体施工质量不合格。因此，装修商进展返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付15.2万美元，折合人民币125万元。此项费用应由原告承当。另还有其

29、他质量问题，并造成客房、机房设备和设施损失计人民币75万元。共计损失200万元人民币，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为1400万元人民币。原告辩称：被告称工程主体不合格不属实，并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级的情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主被装饰工程公司提出的索赔15.2万美元(经监理工程师和业主代表签字)的清单56件。原告再辩称：被告代表发言纯属戏言，怎能以签署竣工验收报告为儿戏，请求法庭以文字为证。又指出：如果真的存在被告所

30、说的情况，那么被告应当根据建设工程质量管理条例的规定，在装饰施工前通知我方修理。原告最后请求法庭关注：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方屡次以书面方式提出结算要求。在长达两年多的时间里，甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。问题：(1) 原告、被告之间的合同是否有效(2) 如果在装修施工时，发现主体工程施工质量有问题，甲方应采取哪些正当措施(3) 对于乙方因工程款纠纷的起诉和甲方因工程质量问题的起诉，法院是否应予以保护【提示】该案例主要考核若何依法进展建设工程合同纠纷的处理。该案例所涉及的法律法规有中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法、建设工程承包合同(示范文本)和建设工程质量管理

31、条例等。问题(1)：合同双方当事人符合建设工程承包合同主体资格的要求，并且合同订立形式与内容均合法，所以原告、被告之间的合同有效。问题(2)：根据建设工程质量管理条例的规定，主体工程保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限。在保修期内，当发现主体工程施工质量有问题时，业主应及时通知承包商进展修理。承包商不在约定期限内派人修理，业主可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。显然，如果装饰施工中发现的主体工程施工质量问题属实，应按保修处理。问题(3)：根据中华人民共和国民法通则规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期为两年，从当事人知道或应当知道权利被侵害时起算。本案例中业主在直至庭审前

32、的两年多时间里，一直未就质量问题提出异议，已超过诉讼时效，所以，不予保护。而乙方自签发竣工验收报告后，向甲方屡次以书面方式提出结算要求，其诉讼权利应予保护。32000年8月10日，河南省某A与深圳某开发公司B在河南省郑州市签订购销合同一份。合同约定：A公司供给开发公司B国际中级毛绿豆(含水量2%)3000t，每吨价格985元，总货款2955000元，于同年9月20日前交货，并负责办理商检证、免疫证、产地证、供货证和化验单。需方开发公司在合同生效后预付22万元定金，8月底付足货款的50%，包括定金共1477500元，余下货款在货到后付清。合同签订后，开发公司于2000年8月11日给付合同定金22

33、万元，并在收到A公司提供的商检、产地等证和河南省经贸委的绿豆方案外销售批件后，于同年8月25日将合计金额为1257500元的两张汇票交给A公司。A公司收到定金及汇票后，于9月13日向需方发出毛绿豆3000t，并要求需方收到货物后结清余款。需方开发公司在验货后发现：毛绿豆的含水量高出合同约定标准4%，无法制浆，所以需方以供方履约有瑕疵为由，拒付余款。而A公司则认为，合同约定需方在“货到后结清余款，但需方在收货后迟迟未将余款结清，构成违约，双方遂发生纠纷。问题：根据法律法规，本案中纠纷该若何解决【提示】中华人民共和国合同法第六十七条规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行

34、一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。本案涉及后履行抗辩权(有些学者称其为“先履行抗辩权)的构成和行使问题。在本案中，A公司与开发公司B签订的购销合同依法有效，对双方当事人均有法律拘束力。按照合同，供需双方当事人互负给付义务，A公司负有“提供符合约定标准的绿豆的义务，开发公司则负有“支付约定的货款与定金的义务，且根据合同约定，双方的履行次序依次是：需方支付定金及局部货款，然后供方供货，最后需方结清余款。但在本案中，在需方按时支付定金及局部货款后，供方提供的货物并不符合合同约定，因此，根据中华人民共和国合同法第七十六条的规定，需方有权拒绝支付

35、余款。第6章一、单项选择题1某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承当的赔偿金额为( )万元。A45B57C42D602在建设工程委托监理合同(示范文本)中，纲领性的法律文件是( )。A建设工程委托监理合同B建设工程委托监理合同标准条件C双方共同签署的修正文件D建设工程委托监理合同专用条件3在委托监理的工程范围内，委托人与承包人的任何意见和要求，均须先向( )提出。A业主代表B监理人C总监理工程师D工程师4监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求

36、( )单位赔偿损失。A建设B监理C监理工程师D建设和监理5监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失要负( )。A连带责任B全部责任C监理违约的责任D监理失职的责任二、多项选择题1按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括( )。A中标函B投标保函C监理合同标准条件D监理委托函E标准、标准2监理人执行监理业务过程中可以行使的权利包括( )。A工程设计的建议权B工程规模的认定权C工程设计变更的决定权D承包人索赔要求的审核权E施工协调的主持权3依据委托监理合同示范文本规定，( )属于额外的监理工作。A合同内约定由委托人承当的义务，经协商改由监理人承

37、当的工作B由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D应委托人要求更改服务内容而增加的工作E出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作4在委托监理合同中，属于监理人的义务包括( )。A按合同约定派驻人员B使用委托人提供的设施完成工作后应归还C将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方D负责工程施工中有关各方的协调管理E负责办理施工有关的行政批准手续5监理单位对监理工作承当责任的原则是( )。A在监理合同有效期内承当责任B对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承当责任C在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任D监理任务因工程

38、进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承当责任E在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承当责任三、简答题1简述建设工程强制监理的范围。2试述施工阶段监理的主要工作内容。3简述建设工程监理各方关系。四、案例题某监理公司与业主签订的两幢大楼桩基监理合同已履行完毕。上部主体工程监理合同尚未最后正式签字。此时，业主与施工单位签订的地下室挖土合同在履行过程中，一幢楼挖土已近尾声。业主为了省钱，自己确定了一套挖土方案，施工单位明知该方案欠妥，会造成桩基破坏，但是没作任何反响(方案未经监理工程师审查)，导致多数工程桩在挖土过程中桩顶偏移断裂。在大量的监测数据证明下，监理单

39、位建议业主通知施工单位停顿挖土施工，重新讨论挖土施工方案，业主承受了监理工程师的建议。改变挖土方案后，另一幢楼桩基未受任何破坏。但前一幢楼需补桩加固，花费160余万元，耽误工期近8个月。问题：1此时监理单位应该怎样做根据是什么2多花费的160余万元钱应该由谁来承当3业主方是否应给总承包方增加工期【提示】1从工程质量考虑，监理单位应该先建议业主通知挖土单位停工，然后抓紧签订监理合同，继而行使监理权。因为此时监理合同尚未正式签订，即业主尚未授权对施工单位进展监理，也就是说监理单位无权对施工单位进展监理。但从工程质量大计出发，本着良好服务的精神，监理单位应向业主提出建议妥善处理此事。况且监理合同已商

40、讨，只需签字即成立，只是从程序出发，建议业主通知挖土单位停工是恰当的，即不违反监理程序，又杜绝了工程桩的进一步破坏。2这次事故的主要责任方是决定挖土的业主方，次要责任是挖土单位。因为挖土单位在承受该方案时，明知不妥，却照此施工，造成多数工程桩断裂。因此，多花费的160余万元应由双方协商解决。3业主应适当延长工期。第7章一、选择题1中华人民共和国安全生产法规定，安全生产管理，坚持()的方针。A安全第一、预防为主B预防为主、防治结合、C安全第一、兼顾效益D安全第一、事前控制2下面行为中没有违反中华人民共和国安全生产法的是( )。A某甲发现了安全事故隐患没有向现场安全生产管理人员报告，后事故发生B某

41、乙发现脚手架要倒塌，在没有采取其他措施的情况下迅速逃离现场C某工程经理强行要求有“恐高症的某丙高空作业D某丁没有按照本单位的规定在施工现场戴安全帽3不安全物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当( )。A建设应急救援体系B建设应急救援组织或指定兼职应急救援人员C生产经营规模较小，可以不建设应急救援体系的，应当指定兼职的应急救援人员D生产经营规模较小，可以不建设应急救援组织的，应当指定专职的应急救援人员4根据建设工程安全生产管理条例，总承包单位与分包单位在安全生产管理工作中的关系是( )。A总承包单位对施工现场的安全生产负总责B分包单位自己负责安全管理工作，不需要服从总承包单位的管理

42、C总承包单位对分包工程的安全生产不负有任何责任D分包单位如果不服从总承包单位的安全生产管理，则总承包单位对分包单位的安全生产不负有任何责任5某施工单位由于现场空间狭小，将雇用来的农民工的集体宿舍安排在了一栋还没有竣工的楼房里，这种行为()。A违反了建设工程安全生产管理条例B如果这栋楼房主体工程已经完毕，并且有证据证明其质量可靠，就没有违反建设工程安全生产管理条例C只要农民工同意，就成为一种合同行为，没有违反建设工程安全生产管理条例D如果施工单位同时采用了安全防护措施，就没有违反建设工程安全生产管理条例6某甲是某分包单位从事高空作业的作业人员，则()。A他有权要求施工单位为他办理意外伤害保险B如

43、果办理意外伤害保险，则保险费由分包单位支付C如果他在工程竣工验收的过程中因公受伤，则不属于意外伤害险的承保范围D必须遵守工程负责人的一切指令二、多项选择题1根据建设工程安全生产管理条例，以下()是建设单位安全生产管理的主要责任和义务。A向施工单位提供有关资料B不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求C不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资D及时报告安全生产事故隐患E保证安全生产投入2根据建设工程安全生产管理条例，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进展验收，使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由()共同进展验收。A施工总承包单位B分

44、包单位C出租单位D安装单位E建设单位3根据建设工程安全生产管理条例，以下()属于施工单位安全生产 基本保障措施。A安全生产费用应当专款专用B施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员C特种作业人员应当承受培训并持证上岗D编制安全技术措施及专项施工方案E在不安全部位设置安全警示标志4根据建设工程安全生产管理条例，以下()是设计单位安全生产管理的主要责任和义务。A按照法律、法规和工程建设强制性标准进展设计，防止因设计不合理导致安全生产事故的发生B考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范安全生产事故提出指导意见C采用新工艺的建设工程，设计

45、单位不必在设计中提出预防生产安全事故的措施建议D设计单位应当对其设计负责E注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责三、简答题1建筑安全生产管理方针是什么2安全生产教育和培训的内容有哪些3生产经营单位在劳动保护方面负有哪些职责4若何进展建筑施工现场的安全防护管理5安全生产许可证的取得条件有哪些6根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为哪几个等级7安全事故发生后若何进展应急救援与调查处理四、案例题2004年5月12日上午9时许，某市二期工程工地，一高达75m的拆卸烟囱物料提升架突然向南倾翻，正在料架上进展高空拆卸作业的30余名民工被瞬间从不同高度抛下，造成21人死亡，10人受伤

46、(其中4人伤势严重)。该案发生后，该市检察院成立了案件协调小组，与纪检、公安等有关部门密切配合，在案发第一线全力以赴审查办理该案。经查：2003年10月，某建设公司中标承建了此二期工程。2004年4月，该公司工程经理马某将中标的烟囱工程违规转包给不具备工程施工资质的承建人刘某。为了节省开支，减少投入费用，刘某等人自行购置材料加工物料提升架，并让不具备高空作业资格的民工进展安装拆卸。5月12日，刘某在明知物料提升架固定在烟囱上的两处缆绳被撤除的情况下，违反操作规程，组织民工冒险作业撤除物料提升架，导致惨剧发生。问题：1我国对工程重大事故的等级是若何规定的本案属于几级事故2发生重大事故后的报告和调

47、查程序是怎样的3谁是施工现场管理的责任人和责任单位4为防止事故的发生，应当若何加强建筑安全生产管理第8章一、单项选择题1建设工程质量管理条例第三十八条规定，监理工程师应当按照工程监理标准的要求，建设工程实施监理，应当采取旁站、巡视和()等形式。A催促B书面通知C检查D平行检验2建设工程质量管理条例第四十九条规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起( )日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A5B7C15D143建设工程质量管理条例第四十条规定，在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和

48、外墙面的防渗漏，最低保修期限为( )。A1年B2年C5年D设计年限4建设工程质量管理条例第四十条规定，在正常使用条件下，电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为( )。A1年B2年C5年D设计年限5建设工程质量管理条例第四十条规定，在正常使用条件下，根基设施工程、房屋建筑的地基根基工程和主体构造工程，最低保修期限为( )。A1年B2年C5年D设计年限二、多项选择题1中华人民共和国标准化法按照标准的级别，将标准分为()。A强制性标准B推荐性标准C国际标准D行业标准E地方标准2建筑材料使用许可制度是为了保证建设工程使用的建筑材料符合现行的国家标准、设计要求和合同约定，确保建设工程质

49、量而制定的。建筑材料使用许可制度包括建筑材料( )。A生产许可制度B产品质量认证制度C强制性使用制度D产品推荐制度E进场检验制度3建设工程质量管理条例规定，关于建设单位的质量责任和义务的说法不正确的有( )。A可将建设工程肢解发包B采购合格的建筑材料C送审施工图的责任D提供的原始资料允许有偏差E组织主体构造的验收4建设工程质量管理条例第二十二条规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号和性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。设计单位可以指定( )。A生产商B供给商C中介机构D有特殊要求的建筑材料E有特殊要求的专用设备5建设工程质量管理条例规定，关

50、于施工单位的质量责任和义务的说法正确的有( )。A依法挂靠B依法转包C依法分包D见证取样的责任E按图施工的责任三、简答题1简述工程质量保修书的内容。2简述工程工程竣工质量验收的要求。3简述竣工验收鉴定证书的内容。四、案例题1某市花园小区6号楼为5层砖混构造住宅楼，设计采用混凝土小型砌块砌筑，墙体交汇处和转角处加混凝土构造柱，施工过程中发现局部墙体出现裂缝，经处理后继续施工，竣工验收合格后，交付使用。业主入住后，装修时发现墙体空心，经核实，原来设计混凝土构造柱的地方只放置了少量钢筋，没有浇筑混凝土。最后经法定检测机构采用超声波检测法检测后，统计发现大约有75%墙体中未按设计要求设置构造柱，只在1

51、层局部墙体中有构造柱，造成了重大的质量隐患。问题：(1) 该砖混构造住宅楼工程质量验收的 基本要求是什么(2) 该工程有裂缝的墙体应若何验收(3) 该工程已交付使用，施工单位是否需要对此承当责任为什么2某工程于2003年5月开工，施工过程中业主方采购的SBS改性沥青防水卷材经施工单位检验后使用。2004年8月15日工程竣工验收。2008年10月业主发现屋面有渗漏，经鉴定屋面防水渗漏系防水卷材本身质量问题造成的，业主认为防水卷材已经过施工单位检验，因此对屋面防水渗漏的质量问题不承当责任，故业主要求施工单位进展维修。问题：业主的说法是否妥当为什么【提示】1(1) 该砖混构造住宅楼工程工程质量验收的

52、 基本条件应符合建设工程施工质量验收统一标准(GB503002001)中的要求和其他专业验收标准的要求。(2) 有裂缝的墙体应按以下情况进展验收：对不影响构造安全的裂缝墙体，应予验收，对影响使用功能和观感质量的裂缝，应进展处理。对可能影响构造安全的裂缝墙体，应由有资质的检测机构检测鉴定，需要返修或加固处理的墙体，待返修或加固处理满足设计要求后进展重新验收。(3) 施工单位对此必须承当责任，理由是该工程质量问题是由施工单位在施工过程中未按设计要求施工造成的。2业主的说法不妥。理由：虽然防水卷材经过施工单位的检测，屋面防水也在保修期内，但是，屋面渗漏的直接原因是卷材本身，而防水卷材是由业主采购的，

53、根据施工合同示范文本27.2条的规定，发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。因此，最终的责任在业主，业主要为卷材质量负责。第9章一、单项选择题1用人单位自用工之日起满()不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。A1个月B6个月C1年D18个月2某企业与张某签订了劳动合同。张某工作后，单位发现其严重近视，因该工种对视力有严格要求，张某适应该工作。企业经了解得知，张某在录用时隐瞒了其视力的真实情况，于是该企业决定解除与张某的劳动合同。

54、对此，以下说法正确的选项是()。A因张某不能胜任该项工作，劳动合同应予以解除B因张已被考核录用，企业无权单方解除劳动合同C此劳动合同不应解除，而应变更D此劳动合同无效，自订立时起无法律效力3甲、乙两人在机械厂的同一车间工作，某日上班时，甲因疏忽大意，操作不当，致乙右臂伤残。有关该事件的以下表述正确的选项是()。A假设乙不能从事原来的工作，也不能由机械厂另行安排工作，则机械厂仍不得解除与乙的劳动合同B乙所受损失应向甲要求赔偿C机械厂工会对该厂解除与甲或乙的劳动合同无权提出意见D机械厂在对乙作出相应经济赔偿的前提下可以解除与乙的劳动合同4张某去一家企业应聘，称自己原是杂志社高级翻译，精通英、日两门

55、外语。该企业正急需张某这样的人才，准备以高薪委以重任，并签订了劳动合同。然而张某在实际工作中经常出现错误，给该企业造成较大财产损失。经了解张某从未当过翻译，英语水平差，日语更是一窍不通。该企业决定与张某解除劳动合同。问劳动争议处理机构应若何认定此案()A张某不同意解除劳动合同，该企业无权单方解除劳动合同B张某给该企业造成较大损失，该企业有权解除劳动合同C此劳动合同不应解除，应予变更D该劳动合同应认定为无效5劳动者在试用期内提前()日通知用人单位，可以解除劳动合同。A30B3C15D10二、多项选择题1某公司欲解除与职工李某之间的劳动合同，其所提出的如下解约理由或做法中，( )是有法律依据的。A

56、李某经过培训仍不能胜任现工作B李某不满25周岁结婚，违反了公司关于男职工满25周岁才能结婚的规定C公司因严重亏损而决定裁员，因此解除了与李某的劳动合同D李某非因公出车祸受伤住院，公司向李某送去3个月工资并通知其解除劳动合同2江某大学毕业后到一公司工作，双方订立劳动合同约定，江某向公司保证5年内不离开公司，如调动则需支付公司违约金1万元，公司分配江某住房一套。3年后，江某准备赴国外自费留学，容许公司学习完毕后再回来。公司提出江某如果回来保证接收，但现在江某提前解除合同，江某需支付违约金，退出房屋。江某不同意，双方遂起纠纷。根据劳动法的有关规定，以下有关本案的表述正确的有()。A江某无需支付违约金

57、1万元，也无需退出房屋B江某无需支付违约金C江某应退出房屋D江某应支付违约金3某宾馆贴出的招聘广告中有以下内容，不符合中华人民共和国劳动合同法规定的是()。A必须是年龄在15周岁以上20周岁以下B合同试用期为9个月C必须签订6年的劳动合同D一经录用，女性在合同有效期间内不能结婚，否则在哺乳期间将解除合同三、简答题1试述集体合同与劳动合同的关系。2中华人民共和国劳动合同法中对试用期是若何规定的3什么情形下劳动者可以单方解除劳动合同四、案例题2007年4月，吴某被聘为某商场的营业员，并与该商场签订了为期两年的劳动合同，合同规定：吴某需先交2000元风险抵押金，如吴某违约，则200元押金不再退还，李

58、某试用期为6个月，试用期每月工资为500元，试用期满后每月工资800元。合同还规定，如果李某严重违反商场的劳动纪律或者患病住院、怀孕等，商场有权立即解除劳动合同，并且不需要给吴某任何经济补偿。问题：该劳动合同中存在哪些违反中华人民共和国劳动合同法的地方第10章一、选择题1以下选项中不属于工程建设强制性标准实施情况进展监视检查的方式的是()。A重点检查B专项检查C抽查D普查2国家实行固定资产投资工程( )制度。不符合强制性节能标准的工程，依法负责工程审批或者核准的机关不得批准或者核准建设。A用能审查B用能核准C节能评估和审查D单位产品耗能限额标准3环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收()进展。A分别B同时C穿插D顺序4中华人民共和国环境影响评价法规定，建设工程的环境影响评价文件自批准之日起超过()，方决定该工程开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。A2年B3年C4年D5年5建设工程档案的原件由( )保管。A建设单位B施工单位C城建档案馆D监理单位6重大建设工程档案验收方法适用于( )工程的档案验收。A规模巨大，超过一定标准的建设工程B中央部门投资的建设工程C各级政府投资主管部门组织验收的工程D列入重点工程的工程7企业应自领取营业执照起( )日内，向税务机关申报税务登记。A10B15C30D608纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经