郑州轨道公司合同格式

《郑州轨道公司合同格式》由会员分享，可在线阅读，更多相关《郑州轨道公司合同格式（46页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、第四章 合同条款及格式第一局部 协议书委托人全称： 监理人全称： 根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，双方就下述工程委托监理与相关效劳事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1. 工程名称： ；2. 工程地点： ；3. 工程规模： ；4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 。5.资金来源： 政府投资和自筹。二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组本钱合同的文件1. 协议书含评标期间和合同谈判过程中的承诺函及合同实施过程中双方签订的补充协议书；2. 中标通知书适用于招标工程或委托书适用于非招标

2、工程；3. 投标函及投标函附录；4. 专用条件；5. 通用条件；6. 监理效劳内容、技术标准和要求；7. 投标文件适用于招标工程或监理与相关效劳建议书适用于非招标工程；8. 其他合同文件。9. 附录，即：附录A 相关效劳的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备附录C 监理费用报价分析表附录D 建设工程廉政责任书附录E 平安责任保证书附录F 履约保函参考格式附录G 预付款保函参考格式本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成局部。四、总监理工程师总监理工程师姓名： ，身份证号码： ，注册监理工程师证号： 。五、签约酬金签约酬金大写： 。监理效劳收费下浮率为： 包

3、括：1. 正常监理效劳酬金： 。施工监理效劳收费基准价=施工监理效劳收费基价*专业调整系数取 *复杂调整系数取 *高程调整系数取 ，以施工监理效劳收费基准价为根底下浮中标下浮率计算所得。2. 暂列金额： 。六、期限1. 监理期限：包括施工工期、24个月缺陷责任期及30天善后事宜效劳周期等。方案施工工期：方案总工期：610日历天。方案开工日期：2021年05月01日，方案竣工日期：2021年12月31日。其中，长轨通日期：2021年12月31日。七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关效劳。2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并

4、按本合同约定支付酬金。八、合同订立1. 订立时间： 年 月 日。2. 订立地点： 。3. 本合同文件正本一式 叁 份，副本 拾 份，委托人执正本壹份，副本八份，监理人执正本壹份，副本 贰 份，其中正本 壹 份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。委托人： 盖章 监理人： 盖章 住所： 住所： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人或其授权 法定代表人或其授权的代理人：签字 的代理人：签字 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： ： ： ： ： 电子邮箱： 电子邮箱： 第二局部 通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外，组本钱合同的全部文件中的以下名词和用语应具有本款所赋予的含义

5、：1.1.1 “工程是指按照本合同约定实施监理与相关效劳的建设工程。1.1.2 “委托人是指本合同中委托监理与相关效劳的一方，及其合法的继承人或受让人。1.1.3 “监理人是指本合同中提供监理与相关效劳的一方，及其合法的继承人。1.1.4 “承包人是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。1.1.5 “监理是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程平安生产管理法定职责的效劳活动。1.1.6 “相关效劳是指监理

6、人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的效劳活动。1.1.7 “正常工作指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。1.1.8 “附加工作是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。1.1.9 “工程监理机构是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。1.1.10 “总监理工程师是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持工程监理机构工作的注册监理工程师。1.1.11 “酬金是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。1.1.12 “正常工作酬金是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。1.1.13

7、 “附加工作酬金是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。1.1.14 “一方是指委托人或监理人；“双方是指委托人和监理人；“第三方是指除委托人和监理人以外的有关方。1.1.15 “书面形式是指合同书、信件和数据电文包括电报、电传、 、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.16 “天是指第一天零时至第二天零时的时间。 “月是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。1.1.18 “不可抗力是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可防止发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他

8、情形。1.2 解释 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。1.2.2 组本钱合同的以下文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：1协议书；2中标通知书适用于招标工程或委托书适用于非招标工程；3专用条件及附录A、附录B；4通用条件；5投标文件适用于招标工程或监理与相关效劳建议书适用于非招标工程。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。2. 监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1 监理范围在专用条件中约定。2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包

9、括：1收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细那么；2熟悉工程设计文件，主持或参加业主代表主持的图纸会审，并参加由委托人主持的设计交底会议；3参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；4审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量平安技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；5检查施工承包人工程质量、平安生产管理制度及组织机构和人员资格；6检查施工承包人专职平安生产管理人员的配备情况；7审查施工承包人提交的施工进度方案，核查承包人对施工进度方案的调整；8检查施工承包人的试

10、验室；9审核施工分包人资质条件；10查验施工承包人的施工测量放线成果；11审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；12审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；13审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；14在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工平安存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；15经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；16审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；17验收隐蔽工程、分局部项工程；18

11、审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；19审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；20参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；21审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；22编制、整理工程监理归档文件并报委托人。23对系统供给商所供设备的安装工作进行监理。2.1.3 相关效劳的范围和内容在附录A中约定。2.2 监理与相关效劳依据2.2.1 监理依据包括：1适用的法律、行政法规及部门规章；2与工程有关的标准；3工程设计及有关文件；4本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监

12、理依据。2.2.2 相关效劳依据在专用条件中约定。2.3 工程监理机构和人员2.3.1 监理人应组建满足工作需要的工程监理机构，配备必要的检测设备。工程监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。监理人可根据工程进展和工作需要调整工程监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意前方可更换；监理人更换工程监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。2.3.4 监理人应及时更换有以下情形之一的监理人员：1严重过失行为的；2有违法行为不能履行职责的；3涉嫌犯罪

13、的；4不能胜任岗位职责的；5严重违反职业道德的；6专用条件约定的其他情形。2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的工程监理机构人员。2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准那么和行为标准，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。2.4.1 在监理与相关效劳范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变

14、更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身平安，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关效劳的报告。2.6 文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保存工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。2.7 使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、

15、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。3. 委托人的义务3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予工程监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。3.2 提供资料委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。3.3 提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关效劳提供必要的条件。3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备

16、，供监理人无偿使用。3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。3.4 委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。3.5 委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关效劳工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。3.6 答复委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。3.7 支付委托人应按本合

17、同约定，向监理人支付酬金。4. 违约责任4.1 监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的，应承当相应的责任。4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额确实定方法在专用条件中约定。监理人承当局部赔偿责任的，其承当赔偿金额由双方协商确定。4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。4.2 委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的，应承当相应的责任。4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过

18、28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。4.3 除外责任因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、平安事故、工期延误等造成的损失，监理人不承当赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或局部不能履行时，双方各自承当其因此而造成的损失、损害。5. 支付5.1 支付货币除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。5.2 支付申请监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。5.3 支付酬金支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金

19、额及费用。5.4 有争议局部的付款委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议局部的款项应按期支付，有异议局部的款项按第7条约定办理。6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。6.2变更6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为

20、附加工作。附加工作酬金确实定方法在专用条件中约定。合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或局部工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复效劳的准备工作应为附加工作，附加工作酬金确实定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复效劳的准备时间不应超过28天。合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准公布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关效劳的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理

21、人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.3 暂停与解除除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或局部无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的局部义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。因解除本合同或解除监理人的局部义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达

22、成之前，本合同仍然有效。6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或局部暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或局部工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。暂停局部监理与相关效劳时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该局部义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关效劳的酬金支付至本合同解除日，且应承当第4.2款约定的责任。6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。假设委托人在监理人

23、接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，那么可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关效劳的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承当第4.1款约定的责任。6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或局部工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除

24、。委托人应承当第款约定的责任。6.3.5 因不可抗力致使本合同局部或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。6.4 终止以下条件全部满足时，本合同即告终止：1监理人完本钱合同约定的全部工作；2委托人与监理人结清并支付全部酬金。7. 争议解决7.1协商双方应本着诚信原那么协商解决彼此间的争议。7.2调解如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。7.3仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管

25、辖权的人民法院提起诉讼。8. 其他8.1 外出考察费用经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。8.2 检测费用委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.3 咨询费用经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.4 奖励监理人在效劳过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额确实定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。8.5 守法诚信监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获

26、得任何经济利益。8.6 保密双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。8.7 通知本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。8.8 著作权监理人对其编制的文件拥有著作权。监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关效劳的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关效劳的资料，应当征得委托人的同意。第三局部 专用条件1. 定义与解释1.1 定义1.1.1 “工程是指郑州市南四环站至郑州南站城郊铁路工程一期工程轨道工程。1.1.11 “酬金亦称

27、“监理效劳收费，由正常的监理效劳、附加的监理效劳的监理费用组成。1.1.12 “正常工作酬金亦指正常监理效劳收费，是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。1.1.13 “附加工作酬金亦指附加监理效劳收费，是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。1.1.17 月：根据公历从某一个月份中的任何一日开始至下一个月份相应日期的前一日截止的时间段。第1.1项增加如下定义：1.1.19 工程：郑州市南四环站至郑州南站城郊铁路工程一期工程轨道工程监理。1.1.20 合同文件：指合同协议书含评标期间和合同谈判过程中的承诺函及合同实施过程中双方签订的补充协议书、中标通知

28、书、投标函及投标函附录、监理合同条款及其附件、监理效劳内容、标准和要求、投标文件其它组成局部、其他合同文件等文件。1.1.21 其他合同文件：在合同订立和履行过程中，委托人公布的有关工程建设监理的规定、要求、方法。2 工作质量保证金：监理人为保证其工作质量能够满足合同约定和标准规程的保证金，由委托人在支付监理效劳收费时一并扣留。3 缺陷责任期：指施工承包人完本钱工程并进行竣工验收后，对本工程出现的缺陷进行维修的责任期限。4 签约合同价：在合同协议书中注明的合同价，包括正常监理效劳收费和暂列金额两局部。5 最终监理效劳收费：委托人应支付给监理人的所有监理效劳费用，包含正常的监理效劳费用，附加的监

29、理效劳费用和额外的监理效劳费用。6 额外的监理效劳：正常的监理效劳和附加的监理效劳以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理效劳，其善后工作及恢复监理效劳的工作。7 季：每年按1-3月、4-6月、7-9月、10-12月划分为4个时间段，每个时间段称为一个季，也称季度。1.2 解释1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：1协议书含评标期间和合同谈判过程中的承诺函及合同实施过程中双方签订的补充协议书；2中标通知书适用于招标工程或委托书适用于非招标工程；3投标函及投标函附录；4专用条件及附录A、附录B；5通用条件；6监理效劳标准和要求；7投标文件适用于

30、招标工程或监理与相关效劳建议书适用于非招标工程；8其他合同文件。2. 监理人义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1 监理范围包括： 1工程范围：郑州市南四环站至郑州南站城郊铁路工程一期工程轨道工程。2工作范围：对于施工承包人所实施的工程自准备期至竣工验收期间实施质量控制、进度控制、费用控制、合同管理、信息管理、平安生产文明施工、环境监测、工作协调等工作；对缺陷责任期内施工承包人实施的本工程的未完成工作、缺陷修补与缺陷调查工作，提供监理效劳；对于第三人中的前期迁改单位或个人所实施的工程自准备期至竣工验收期间的进度控制、费用控制现场签证、造价审核、计量支付、合同管理、工作协调；平行检测和平安预

31、警实施全面管理。3效劳周期：详见?合同协议书?中的“监理期限。1开始监理效劳的时间：监理人必须根据本工程的进展情况，按照委托人的指令进场时间，安排监理人员和投入的工作条件及时进场。2完成监理效劳的时间：监理效劳完成时间为缺陷责任期后30天，监理人应全面完本钱合同内监理效劳的所有工作，在约定的效劳周期内，所监理工程全部竣工并通过验收。3缺陷责任期：本工程的缺陷责任期为24个月。监理人须对缺陷责任期内的监理效劳工作质量负责，并完成相关的监理效劳工作。4退场期限：监理效劳完成后，监理人应当书面提出退场申请，并在获得委托人批准后组织退场。2.1.2 监理工作内容还包括：2补充约定：熟悉并掌握合同文件，

32、了解施工现场，以分项工程为单位，实施监理工作交底，认真填写监理工作交底记录。对工程设计中的技术问题，按照平安和优化的原那么，事先征得委托人的同意后，向设计人提出建议。当发现工程设计不符合国家公布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。3补充约定：认真做好第一次工地会议和常规工地会议、监理会议的会议记录，按时下发会议纪要；会议纪要由监理人整理并在相应会议后48小时内分发给出席会议的各方；各方在收到会议纪要后24小时内，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人；对在上述时限内提出的任何有效异议，监理人应将此类书面异议转发给其他出席会议方，有异议

33、的事项在下一个会议上更新讨论或由监理人依合同条件的有关约定发出相应指示。5补充约定：如主要施工承包人人员的从业资格、持证上岗等情况不符合相关法规、委托人的制度方法等工程管理规定，可勒令进行整改，并视具体情况经委托人批准后对其进行处分；7补充约定：及时排查、分析并发现影响进度的隐患，催促施工单位采取有效措施加以预防。假设发现工程脱期，应分析原因，并催促和协调施工单位调整施工方案，保证合同工期的实现。按照委托人规定的格式、内容、要求和期限，编制总监办的监理周报、监理月报、支付季报或其它报表，并按时上报；对工程施工进度进行检查、监督，当工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同约定的竣工期限时进行签认，

34、并及时报告委托人；9补充约定：审查分包合同和分包人的资质，控制外购成品件或半成品件、原材料及混合料的质量；对管片进行驻厂监造；在商品混凝土、钢结构以及根据工程实施需要进站厂实施监理的材料设备供给期间，应派监理工程师进站厂实施监理工作；12补充约定：审查拟用于本工程的原始材料、成套设备无论该材料、设备是委托人提供还是承包人提供的品质以及工艺试验和标准试验，；审查合格的建筑材料、建筑构配件和设备，监理工程师应当及时签字；未经监理工程师签字认可的建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用和安装，施工单位不得进行下一道工序的施工；建立现场监理的试验、检测工作体系。依据设计要求、技术标准和要求按照合同约

35、定或相关标准要求的工程与频率监理独立抽检的频率为承包人检验频率的10%，在委托人认可的质量检验单位独立开展监理试验、检测工作，并且完成见证取样工作。监理人员应采用自备的检测设备和计量器具进行现场试验、检测，且所用的计量器具必须经计量检测单位检验，并在有效期内使用。所有自行或者外委试验检测的相关费用均已包含在签约正常监理效劳收费中中；如监理人不能按照委托人要求按时配备试验检测设备或委托相应的检测单位进行检测，委托人有权代为配置或委托，费用从监理人应得款项中扣除；对委托人提供的用于本工程的材料、设备等，监理人须严格依据施工合同约定控制承包人对材料、设备的领用，如发现承包人未使用本应由委托人提供的材

36、料设备，监理人应当要求承包人将已使用的材料、设备全部撤除，并将该局部材料设备全部去除出场；13补充约定：1?已标价的工程量清单?核算监理人在收到正式施工图纸后28天内独立完成“已标价工程量清单核算工作，并将所形成的成果文件上报委托人。监理人在收到承包人的工程数量核算及组价书面文件后28天内，须依据相关标准标准、合同约定、委托人管理制度等完成核对工作；对双方无异议局部，监理人须及时上报委托人批准。监理人对于施工承包人上报的新增工程及变更洽商中的综合单价进行审核，审核后须给出明确的审核意见，报委托人批准后执行。核算成果文件应按委托人的要求进行编制，经监理人审核，发承包双方签字盖章后生效，作为?已标

37、价的工程量清单?的最新版本。3计量与支付：计量支付按委托人相关的管理方法执行；工程结算的复核确认或否决；未经总监理工程师签字确认，委托人不予支付相应款项。14补充约定：1质量详细地收集并记录每天的施工情况，包括地表及保护建筑物的沉降情况，及时分析监测单位的信息资料，提出合理的施工措施；审查施工承包人实施本工程的专项施工方案及主要方法或工艺，在关键的施工工序上必须进行旁站监理；加强开展监理的预控工作，防止不合格品及质量事故的出现，对国家相关标准标准及委托人要求必须旁站监理的工程工程实施旁站监理，进行全过程控制，做好旁站记录；监理人对工程上使用的材料、施工平安和施工质量具有检验权。监理人对于不符合

38、标准标准、设计要求或合同约定的材料、构配件、设备，无论承包人提供还是委托人提供，在征得委托人的同意后，有权勒令承包人停止使用。对于不符合标准和质量标准的工序、分局部项工程和不平安施工作业，有权勒令承包人停工整改或返工。在施工承包人出现质量问题或平安隐患，委托人要求暂停施工或发生其他紧急情况时，监理人有权暂停局部或全部工程施工，在施工承包人进行了整改并提出复工申请后，承包人接到监理人复工令前方能复工；2平安审查施工承包人建立和落实平安管理体系，落实施工承包人的平安生产岗位和职责。负责代表委托人监督、检查施工承包人平安生产各方面情况；根据委托人与施工承包人签订的合同及平安责任保证书内容，检查施工承

39、包人落实情况；审批专项平安技术方案，建立平安监理台帐，建立总监办公室对施工平安生产的监督管理体系，明确各项管理制度和措施,并加以实施；委派平安监理工程师对平安生产进行监督和管理；按照建设工程监理标准、政府、委托人有关施工平安管理规定和工地平安管理的有关规定对施工过程进行平安检查；对施工承包人的各项平安操作规程、平安生产责任制等进行审定；催促和检查施工单位制定平安生产责任制，建立完善的平安生产保证体系；对特殊工种作业人员有效操作证件和主要施工机械质量鉴定证书和平安鉴定证书，对施工机具的平安保护措施进行审核；审查施工承包人进场的施工机械，定期检定的设备及平安设施的检定情况和报审程序；按规定程序审核

40、平安技术措施及专项施工方案，施工机械及平安设施，平安防护、文明施工措施工程等费用；根据风险源类别等级编制监控管理方案，对风险源和监测单位实施监控管理，发现异常情况及时报告并采取应急措施，并依照平安生产的法规、规定、标准及监理合同的要求，分析不同的施工阶段和不同的施工工序可能发生的平安隐患，制定相应的平安技术措施，并对措施的实施情况进行监理；及时排查、排除平安隐患，调查、处理工程平安事故。对工程实施过程中发生或发现的平安事故，应按平安事故的严重程度，依据?建设工程平安生产管理条例?，要求施工承包人提交事故调查报告，提出处理方案和平安生产补救措施，经平安监理人员审核同意后实施，或由总监理工程师签发

41、?工程暂停令?，并及时向监理人、委托人及建设行政主管部门报告；有权对不平安行为、不文明施工行为发出?平安监理指令书?、?文明施工监理指令书?；每周组织一次专项平安检查，每月组织一次全面检查，每半年、一年总结一次平安管理情况，并以书面形式向委托人进行平安生产的专题报告；催促并指导施工承包人建立完整的平安台帐，并定期进行检查；催促施工承包人落实平安交底制度。工程施工前，必须对工程参与人员进行平安生产的宣传教育，组织学习国务院、市、局、公司颁发的关于平安生产的“规定、“条例和“平安生产操作规程，并对平安交底进行书面记录。在施工过程中，应根据现场人员的变化、施工工法和施工工况的变化等实际情况，催促施工

42、承包人对施工参与人员进行专项的平安交底，进行施工过程中的平安控制。及时发现并制止承包人的各种违章作业，催促其整改。对重大平安问题有权责令承包人停工整改。主持平安生产工作例会，并编写会议纪要。每周组织平安生产施工例会，检查平安生产措施的落实情况，研究施工中存在的平安隐患，及时补充完善平安措施。催促并检查施工承包人按规定作好施工区域与非施工区域含交叉作业之间分隔、路拦、道路警示标志的设置等；15补充约定：根据合同文件和委托人授权，对于施工承包人施工过程中出现的违约行为，要及时签发监理指示并抄报委托人；17补充约定：按国家相关标准标准及委托人要求的检验工程和检验频率、工序对工程质量进行实测实量验收。

43、重点部位要求100%工序、100%检验工程和100%检验频率，即全频率验收，对隐蔽工程进行复验。试验工程和试验频率按委托人要求办理，验收已完合格的工程量；参与工程质量、平安事故的分析及处理，检查计量器具的合格使用期及帐物卡后，应认真填写工序质量验收单及有关记录；18补充约定：1变更索赔：变更索赔的程序及审核标准按委托人相关的管理方法执行；2根据合同约定处理违约事件，协调争端，在争议解决过程中作证。19补充约定：按照有关要求负责检查施工承包人竣工资料的整理与编制，使其到达档案管理部门和委托人要求的竣工文件标准。20补充约定：监理人向承包人出具经委托人签认的竣工验收证书及工程接收证书；缺陷责任期期

44、满后，监理人向承包人出具经委托人签认的工程缺陷责任期终止证书；21补充约定：审核竣工结算资料；并报委托人和政府相关部门批准后，签发竣工结算证书；缺陷责任期期满后，监理人向承包人出具经委托人签认的最终结清证书；配合委托人完本钱工程的审计工作。本项新增如下内容：24文明施工、环境保护：1催促、检查承包人办理各类政府主管部门许可证及申报。包括但不限于：施工许可证；掘路执照；公路、城市道路施工许可证；临时占路许可证；渣土处置证；夜间施工许可证等；2检查并审核施工承包人对公用管线的保护措施和应急措施的落实情况；3检查并催促施工承包人按规定进行各类材料及土方的堆放，做到整齐有序，不侵占人行道、车行道、消防

45、通道。4检查并催促承包人采取防止渣土洒落、泥浆废水流溢、粉尘飞扬的施工措施，减少施工对市容环境和绿化的污染。5检查污染源的污染物排放情况和污染治理设施运行情况，检查排污许可证和限期治理工程的执行情况，以及检查建设工程“三同时防治污染及其他公害的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度的执行情况。6协助调查、处理环境污染事故和环境污染纠纷；发现环境污染事故或接受举报后，应根据污染事故报告制度及时向环保行政主管部门报告，实地调查和记录环境污染或事故现场状况，并采取应急措施控制；7检查并催促承包人严格控制施工噪声。为监控施工现场的噪声，监理单位应配置噪声测试仪器。每月测试二次，并将测试数据列入

46、监理月报中。8检查并催促承包人按规定建立各项管理制度，落实卫生包干责任制，搞好施工区域和生活区域的环境卫生。9工程竣工后，检查并催促承包人在规定期限内完成现场的清场工作。10催促承包人落实防台、防汛、防涝等三防措施；消防措施；减少大气污染的措施等。11对检查中发现的问题，要以书面通知承包人进行整改，并将整改情况及时向委托人/工程管理单位汇报。12加强文明施工的检查，每月组织文明施工例会，并编写会议纪要。13检查催促承包人严格执行委托人的有关文明施工、环境保护中的规定。25监督施工承包人认真执行缺陷责任期的工作方案，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任；26

47、配合委托人完成对监理工作的履约检查工作；接受委托人对监理人违约行为的惩罚措施。监理人应当按照投标函承诺及委托人的要求，选派监理人员，及时撤换不称职的监理人员。27监理人应配合委托人委托的第三方单位如第三方监测、质量检测、控制测量等完成相关的业务工作。28配合完成暂估价工程的采购，具体内容详见?郑州市轨道交通施工暂估价工程管理方法?。29甲供设备的安装、调试、系统试运行及其他需要施工承包人完成的工作均在监理人监理范围之内。30配合委托人完本钱工程的审计工作。31监理人应对工程设计中的技术问题，按照平安和优化的原那么，在征得委托人的同意后，可向设计人提出建议；如发现设计工程质量不符合国家规定或合同

48、约定标准时，应当及时报告委托人要求设计人予以更正。32监理人应按照监理标准规程审批承包人提交的施工组织设计和技术方案；按照保质量、保工期和降低本钱的原那么，参与或组织会审施工图设计，并向委托人提出书面报告。33监理人负责组织、主持工程建设有关协作单位的协调工作包括施工接口、设计接口等，重要协调事项应当事先向委托人报告。施工接口包括但不限于拆迁工程、交通疏解等工程与主体工程的接口、土建施工与设备安装、装修施工接口等；设计接口包括但不限于各设计专业接口等。34监理人对于不符合标准标准、设计要求或合同约定的材料、构配件、设备，在征得委托人的同意后，有权勒令承包人停止使用；对于不符合标准和质量标准的工

49、序、分局部项工程和不平安施工作业，在征得委托人的同意后，有权勒令承包人停工整改或返工，承包人得到监理人复工令前方能复工。35监理人应对工程施工进度进行检查、监督，并应及时报告委托人。36监理人应当依据承包人的任务划分，在双方约定的工程价格范围内，对工程款进行计量、支付与签认，以及工程结算的复核确认或否决；未经总监理工程师签字确认，委托人不予支付相应款项。37监理人有权对不具备开工条件的分部工程拒绝发布开工令，对不平安行为、不文明施工行为发出?平安监理指令书?、?文明施工监理指令书?。38如主要施工技术人员的从业资格、持证上岗等情况不符合相关法规、合同约定或委托人的管理制度等，监理人应当勒令整改

50、，并视情况对承包人进行处分。39监理人在收到承包人依据正式施工图设计文件进行工程数量核算及组价书面文件28天内，须依据合同约定、相关标准标准、委托人管理制度等进行审核；对双方无异议局部，监理人须及时上报委托人批准，对于有异议局部，双方协商解决，如协商无法解决，那么按第7条相关规定处理。40按委托人要求参与政府审计工作。41配合委托人信息化管理工作。41委托人委托或应由监理人完成的其它工作。2.2 监理与相关效劳依据第项增加如下内容：5经审批同意的施工单位编制的施工组织设计工程管理实施规划6经委托人认可的监理大纲、监理规划及监理实施细那么；7委托人的相关管理方法、制度、规定。2.2.2 相关效劳

51、依据包括： / 。2.3 工程监理机构和人员2.3.1 补充约定：监理人在接到委托人发出的指令后，应立即按照合同的要求组织人员、建立机构，并按照委托人的要求进驻现场开展工作；除委托人提供的监理工作条件外，监理人应当根据委托人要求和工作需要，按照投标文件中的承诺，自行配置满足监理需求的工作条件，并且不得低于招标文件要求，其相关费用已全部包含在签约正常监理效劳收费中；监理人的设备仪器应在合同履行期间保持状况完好，未经委托人同意，不得随意更改或撤换。监理人在效劳现场设置总监办，总监办应按合同约定及现行的法律法规、标准标准等开展工作，总监办自行购置其所需要的生活、办公、交通工具、物品，总监办应当独立于

52、施工承包人的办公生活区域，设立办公和生活所需的场所、设施、设备，并自行承当相应的费用。监理人应委派监理工程师，作为监理人的合法代表在效劳现场开展工作，并与委托人建立工作联系；监理人应当根据工程情况，配备相应专业的平安人员，实施平安监理工作；辅助工作人员包括司机、文秘、行政后勤、炊事人员等由监理人自行聘用，费用包含在正常监理效劳收费中；监理人员应严格遵守委托人制定的各项规章制度。2.3.2 补充约定：在合同履行期内，监理人应按投标文件及合同约定任命一名合格称职的总监理工程师进驻现场。总监理工程师应受理与监理人有关的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络。监理人对总监理工程师的任命应

53、取得委托人的书面批准，并在合同生效后14天内将总监理工程师的姓名及其他详细资料以书面形式通知承包人。没有委托人的事先同意，监理人不得更换总监理工程师。获取委托人同意后，监理人应书面通知委托人和承包人新任总监理工程师的姓名及其它详细情况，同时明确前任到期时间及新任开始时间；在委托人和承包人收到相应的通知之前，任何对总监理工程师的任命或更换均不产生合同效力。对于本合同而言，经监理人任命的并且发承包双方已经收到相应通知的总监理工程师，应是监理人唯一的合法代理人。如果总监理工程师将他的任何职责和权利委托给他的代表，此类总监理工程师代表应视为监理人的合法代理人。总监理工程师和总监代表必须常驻工地，每个月

54、至少22天。总监理工程师、总监代表假设需离开现场应提前向委托人提交书面申请，并指定临时的现场负责人，经委托人书面同意且履行请假手续后才能离开。离开期间，总监理工程师、总监代表指定的现场负责人应能完全履行其职责；总监理工程师和总监代表不得同时离开工地。总监理工程师不得将以下工作委托其他监理人员： 1主持编写工程监理规划、审批工程监理实施细那么； 2签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、进度款付款证书、竣工付款证书、最终结清证书、竣工验收证书、工程接收证书、缺陷责任期终止证书； 3审核签认竣工结算文件；4调解委托人与承包人的合同争议、处理索赔、审批工程延期；5根据工程工程的进展情况进行监理人员的调

55、配，调换不称职的监理人员。2.3.3 补充约定现场监理人员可不必在整个监理效劳阶段满员配备，但应专业齐全,符合每阶段工作需要。全部监理人员到岗与撤场都应事先征得委托人同意。监理人原那么上不得更换其总监理工程师，但如果根据需要必须更换时，应事先征得委托人的批准，更换后应书面通知委托人和施工承包人，同时明确前任到期时间及新任开始时间；在他们收到相应通知之前，任何对总监理工程师的任命或更换均不产生合同效力。经委托人确认的投入监理人员在工程进行的过程中，原那么上不允许更换。监理人更换工程监理机构其他监理人员应事先得到委托人的同意。总监理工程师、总监理工程师代表、平安总监及工程师及现场监理工程师必须常驻

56、工地现场，离开工地时，应获得委托人的批准。2.3.4 更换监理人员的其他情形： / 。2.4 履行职责2.4.3 对监理人的授权范围：监理人在行使以下权力前须经委托人事先 1发布开工令、暂时停工或复工令如在紧急情况下未能事先报告时，那么应在24小时内向委托人作出书面报告。；2决定工期延长；3同意将工程的非关键、非主体结构局部分包给具有相应资质的分包人；4审查批准技术标准规格或设计的变更，并发出实施变更的指示；5确定工期、费用索赔及有关暂列金额的使用；6涉及责任事件的签认需要办理现场签证，以及对材料、设备单价需要进行市场询价、定价的。7对不符合标准标准、设计要求或合同约定的材料、构配件、设备勒令

57、承包人停止使用；对不符合标准和质量标准的工序、分局部项工程和不平安施工作业，勒令承包人停工整改或返工。8对核算后已标价工程量清单的批准；在工程施工合同约定的工程价格范围内，对工程款支付的审核及签认。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。9监理人要求承包人撤换由其派遣或雇佣的不能胜任、或玩忽职守、工作不负责任的人员，上述撤换的人员未经监理人同意不得重新回到本合同工程工作。10监理人依据国家、省市公布的法律、法规、规章、强制性标准、政策性文件、施工承包合同、本监理合同、委托人相关管理制度、方法对施工承包人在履约过程中的违约行为提出惩罚措施，经委托人批准后在当期计量支付款中扣除。尽管有以上规

58、定的任务和权力要获得委托人的批准，但如果发生非常紧急情况监理人认为将造成人员伤亡、或危及工程或邻近的财产或从委托人的权益考虑需立即采取行动，在这种情况下，监理人有权发布处理这种危急状况所必须的指令，承包人应按监理人的指令竭尽全力去处置或减轻危急状况。尽管监理人指令未事先征得委托人的批准，但承包人应立即执行，监理人应尽快向委托人补办确认手续，并根据实际情况确定所增加的费用，在报委托人批准之后通知承包人。2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： / 。第2.4款增加如下内容：2.4.5 正常情况下，由监理人发出的任何指示都应是书面的。出于某种原因，监理人认为有必要以口头形式发出这类指

59、示时，监理人应在上述口头指示发出后3天内，以书面形式予以确认，书面确认内容与当时的口头指示应当一致。承包人如在监理人发出口头指示后3天内未收到其书面确认，应立即以书面形式要求监理人确认上述口头指示。如果发出书面要求后3日内未予答复的，那么此类口头指示视为已被监理人书面确认。2.4.6 由于监理人指示错误、指示延误或未能在合同约定的时间内给出书面澄清、解答、决定，并且这种行为已经或将要导致工程的进展受到影响，承包人应就此通知监理人并陈述工程进展受到影响的原因，及已经或可能造成的影响。监理人在收到此类通知和核实证明承包人的损失并报委托人批准之后决定。2.4.7 监理人应按施工承包合同中约定的时间，

60、对承包人呈报给监理人的任何需其批复的函件、文件、要求等做出书面批复。如果监理人未能在上述约定的时间内对呈报的函件、文件、要求等给予书面批复，承包人应立即以书面形式要求监理人予以批准；如果发出书面要求后3日内未被监理人以书面形式拒绝，那么视为监理人已对承包人所呈报的上述函件、文件、要求等已批准和确认。2.4.8 如果合同中未约定监理人应当做出上述任何批复、澄清、解答或决定的时间期限，承包人应在呈报上述有关函件、文件、要求等的同时就监理人的批复、澄清、解答或决定的时间提出一个合理时限(但最多不超过21天)，如监理人未对该时限提出书面异议，那么应视为该时限已被监理人接受，并受上述条款的约束。2.5 提交报告监理人应提交报告的种类包括监理规划、监理月报及约定的专项报告、时间和份数： 按照委托人相关管理方法执