2022年建造师-二级建造师考前模拟强化练习题9（附答案详解）

《2022年建造师-二级建造师考前模拟强化练习题9（附答案详解）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建造师-二级建造师考前模拟强化练习题9（附答案详解）（27页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2022年建造师-二级建造师考前模拟强化练习题（附答案详解）1. 案例题某公司承接某电厂的“超低排放”改造项目，工程内容：脱硫系统改造、新增烟气换热系统及湿式电除尘系统安装。开工前，项目部编制了项目质量计划。质量计划中“现场质量检查”部分的内容包括：开工条件检查、停复工检查和分项分部工程检查。项目技术负责人审查后，认为质量计划中的“现场质量检查”内容不完整，需补充完善。湿式电除尘器设备框架设计为四层钢架，采用高强螺栓连接。在钢架基础复查和构件验收合格，相关资料已准备，向监理工程师申请开工时，被要求补齐高强螺栓连接磨擦面的相关试验报告。钢架施工时为了施测方便，第二层钢柱定位以第一层钢柱柱项中心为

2、基准。二层钢架安装完成后，检查发现钢架的安装误差超标，分析原因是由于累积误差过大所致。烟气换热系统补给水管道设计为1.6MPa、DN150的不锈钢管道。项目部编制了补给水管道水压试验方案：使用“除盐水”作为试验介质；试压时需缓慢升压到试验压力1.84MPa后，稳压10min，再将试验压力降至设计压力，稳压30min无压降、无渗漏，水压试验为合格。水压试验前，施工人员在拆除弹簧支架的定位销时，被监理工程师制止。浆液循环泵安装完成，为了便于试运后联轴器的检查，泵体找正时，拆掉的联轴器防护罩暂不进行安装。在准备试运行时，被现场巡视的监理工程师制止，认为试运行环境不符合安全要求。1.质量计划中“现场质

3、量检查”还需要补充哪些内容?【答案】1. 还需要补充：工序交接检查,隐蔽工程的检查, 成品保护的检查。2. 案例题背景资料建设单位投资兴建写字楼工程，地下1层，地上5层，建筑面积为60000平方米，总投资额4200.00万元。建设单位编制的招标文件部分内容有：”质量标准为合格；工期自2018年5月1日起至2019年9月30日止；采租工程量清单计价模式；项目开工日前7天内支付工程预付款，工程款预付比例为10%”。经公开招投标，在7家施工单位里选定A施工单位中标，B施工单位因为在填报工程量清单价格（投标文件组成部分）时，所填报的工程量与建设单位提供的工程量不致以及其他原因导致未中标。A施工单位经合

4、约、法务等部门认真审核相关条款，并上报相关领导同意后，与建设单位签订了工程施工总承包合同，签约合同价部分明细有：分部分项工程费为2118.50万元，脚手架费用为49.00万元，措施项目费92.16万元，其他项目费110.00万元，总包管理费30.00万元，暂列金额80.00万元，规费及税金26.88万元。建设单位于2018年4月26日支付了工程预付款，A施工单位收到工程预付款后，用部分工程预付款购买了用于本工程所需的塔吊、轿车、模板，支付其他工程拖欠劳务费、其他工程的材料欠款。在地下室施工过程中，突遇百年不遇特大暴雨。A施工单位在雨后立即组织工程抢险抢修，抽排基坑内雨污水，发生费用8.00万元

5、；检修受损水电线路，发生费用1.00万元；抢修工程项目红线外受损的施工便道，以保证工程各类物资、机械进场的需要，发生费用7.00万元。A施工单位及时将上述抢险抢修费用以签证方式上报建施工单位已经设单位。建设单位审核后的意见是：上述抢险抢修工作内容均属于A计取的措施费范围，不同意易行支付上述三项费用。2.除合约、法务部门外，A施工单位审核合同条款时还需要哪些部门参加？【答案】除合约、法务部门外，A施工单位审核合同条款时还需要：工程、技术、质量、财务、劳务、物资部门参加。3. 多选题根据建设工程施工合同（示范文本），关于施工项目经理的说法，正确的有（ ）。问题1选项A.项目经理每月在施工现场时间可

6、根据现场情况自行决定B.发包人书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理后，承包人必须更换C.项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同D.一个注册建造师可同时担任数个项目的项目经理E.承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同以及为其缴纳社会保险的有效证明【答案】C;E【解析】A错误，项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。B错误， 承包人在接到更换通知后14天向发包人提出书面的改进报告。D错误，项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。4. 案例题【背景资料】某安装公司总承包某项目气体处理装置工，业主已将其划分为一个单位工程，包括土建工程、设备工程、管道工程等分部工程。其核心

7、设备的气体压缩机为分体供货现场安装，气体处理装置厂房为钢结构，厂房内安装2台额定吊装重量为30/5t桥式起重机。安装公司编制了压缩机吊装专项施工方案，计划在厂房封闭和桥式起重机安装完成后，进行气体压缩机的吊装；自重30t以上的压缩机部件采取两台桥式起重机抬吊工艺，其余部件采用单台桥式起重机吊装。安装公司组织了吊装专项施工方案的专家论证，专家组要求完善方案审核、审查及签字手续后，进行了方案论证。专项施工方案审批通过后，安装公司对施工人员进行方案交底，在压缩机底座吊装固定后，进行压缩机部件的组装调整，重点是压缩机轴瓦、轴承等运动部件的间隙进行调整和压紧调整等，保证了压缩机安装质量。在压缩机试运行阶

8、段，安装公司向监理提交了单机试运行申请，监理工程师经查验后，提出压缩机还不具备单机试运行条件，因安装公司除润滑油系统循环清洗合格外，还有其他设备、系统均未进行调试，安装公可完成调试后，压缩机单机试运行验收合格。气体处理装置工程还有哪些分部工程?【答案】气体处理装置工程还有防腐绝热、电气工程、自动化仪表、钢结构安装、桥式起重机安装等分部工程。5. 单选题关于行政复议申请的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起90日内提出行政复议申请B.对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，应当向上一级主管部门申

9、请行政复议C.公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经受理的，仍可以申请行政复议D.申请人可以口头提出行政复议申请【答案】D【解析】选项A，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；选项B，可以向上级主管部门或本级人民政府申请行政复议；选项C，公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经受理的，不可以申请行政复议。6. 案例题【背景资料】某公司承建沿海某开发区路网综合市政工程，道路等级为城市次干路，沥青混凝土路面结构，总长约为10Km。随路敷设雨水、污水、给水、通信和电力等管线;其中污水管道为

10、HDPE缠绕结构壁B型管(以下简称HDPE管)，承插一电熔接口，开槽施工，拉森钢板桩支护,流水作业方式。污水管道沟槽与支护结构断面如图4所示。施工过程中发生如下事件:事件一: HDPE管进场，项目部有关人员收集、核验管道产品质量证明文件、合格证等技术资料，抽样检查管道外观和规格尺寸。事件二:开工前，项目部编制污水管道沟槽专项施工方案，确定开挖方法、支护结构安装和拆除等措施，经专家论证、审批通过后实施。事件三:为保证沟槽填土质量，项目部采用对称回填、分层压实、每层检测等措施，以保证压实度达到设计要求，且控制管道径向变形率不超过3%。5、根据事件三叙述，给出污水管道变形率控制措施和检测方法。【答案

11、】5.（1）控制措施：柔性管道回填至设计高程时，应在12-24h内测量并记录管道变形率。HDPE管道变形率超过3%但不超过5%时：挖出回填材料至露出管径85%处，管道周围应人工挖掘以避免损伤管壁。挖出管节局部有损伤时，应进行修复或更换。重新夯实管道底部的回填材料。选用适合回填材料按规定重新回填施工，直至设计高程。按规定重新检测管道的变形率。HDPE管道变形率超过5%时，应挖出管道，并会同设计研究处理。（2）检测方法：观察，方便时用钢尺直接量测，不方便时用圆度测试板或芯轴仪在管内拖拉量测管道变形值；检查记录，检查技术处理资料。7. 案例题【背景资料】某公司承建一污水处理厂扩建工程，新建AAO生物

12、反应池等污水处理设施。采用综合箱体结构形式，基础埋深为5597m，采用明挖法施工，基坑围护结构采用800mm钢筋混凝土灌注桩，止水帷幕采用600mm高压旋喷桩。基坑围护结构与箱体结构位置立面如图2所示。施工合同专用条款约定如下:主要材料市场价格浮动在基准价格士5%以内(含)不予调整，超过土5%时对超出部分按月进行调整;主要材料价格以当地造价行政主管部门发布的信息价格为准。施工过程中发生了如下事件:事件一:施工期间，建设单位委托具有相应资质的监测单位对基坑施工进行第三方监测，并及时向监理等参建单位提交监测成果。当开挖至坑底高程时，监测结果显示:地表沉降测点数据变化超过规定值。项目部及时启动稳定坑

13、底应急措施。事件二:项目部根据当地造价行政主管部门发布的3月份材料信息价格和当月部分工程材料用量,申报当月材料价格调整差价。3月份部分工程材料用量及材料信息价格见表2。材料名称 工程材料用量 材料信息价格（元） t100046004200商品混凝土m 5000 500 580 木材m 1200 1590 1630 Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE 事件三:为加快施工进度项目部增加劳务人员。施工过程中，一名新进场的模板工发生高处坠亡事故。当地安全生产行政主管部门的事故调查结果显示:这名模板工上岗前未进行安全培训，违反作

14、业操作规程;被认定为安全责任事故。根据相关法规,对有关单位和个人作出处罚决定。1.写出图2中构造A、B、C的名称。【答案】1.A:冠梁；B:截水沟；C:锚杆。8. 多选题燃气钢管防腐层质量检验项目有( )。问题1选项A.外观B.厚度C.黏接力D.漏点E.热稳定性【答案】A;B;C;D【解析】钢管防腐层外观检查要求表面平整，色泽均匀，无气泡、开裂及缩孔等缺陷，表面防腐允许有轻度橘皮状花纹；防腐管每20 根为一组，每组抽查 1 根，随机取三个位置，每个位置测量四周均匀分布的四个点的防腐层厚度，应符合相关标准的要求；同时按相关规范进行黏接力检查，并采用电火花检漏仪对防腐管逐根进行漏点检查，以无漏点为

15、合格。9. 案例题【背景资料】某公司承建一污水处理厂扩建工程，新建AAO生物反应池等污水处理设施。采用综合箱体结构形式，基础埋深为5597m，采用明挖法施工，基坑围护结构采用800mm钢筋混凝土灌注桩，止水帷幕采用600mm高压旋喷桩。基坑围护结构与箱体结构位置立面如图2所示。施工合同专用条款约定如下:主要材料市场价格浮动在基准价格士5%以内(含)不予调整，超过土5%时对超出部分按月进行调整;主要材料价格以当地造价行政主管部门发布的信息价格为准。施工过程中发生了如下事件:事件一:施工期间，建设单位委托具有相应资质的监测单位对基坑施工进行第三方监测，并及时向监理等参建单位提交监测成果。当开挖至坑

16、底高程时，监测结果显示:地表沉降测点数据变化超过规定值。项目部及时启动稳定坑底应急措施。事件二:项目部根据当地造价行政主管部门发布的3月份材料信息价格和当月部分工程材料用量,申报当月材料价格调整差价。3月份部分工程材料用量及材料信息价格见表2。材料名称 工程材料用量 材料信息价格（元） t100046004200商品混凝土m 5000 500 580 木材m 1200 1590 1630 Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE 事件三:为加快施工进度项目部增加劳务人员。施工过程中，一名新进场的模板工发生高处坠亡事故。当地安

17、全生产行政主管部门的事故调查结果显示:这名模板工上岗前未进行安全培训，违反作业操作规程;被认定为安全责任事故。根据相关法规,对有关单位和个人作出处罚决定。5.依据有关法规，写出安全事故划分等级及事件三中安全事故等级。【答案】5.（1）一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故。（2）事件三属于一般事故。10. 多选题大体积混凝土采取分层浇筑，其目的有( )。问题1选项A.利用浇筑面散热B.延长混凝土拌合物的初凝时间C.延长混凝土拌合物的终凝时间D.提高混凝土的后期强度E.减少混凝土裂缝【答案】A;E【解析】采取分层浇筑混凝土，利用浇筑面散热，以大大减少施工中出现裂缝的可能性。分层浇筑对混凝土的

18、初凝终凝没有影响。11. 案例题【背景资料】某公司中标给水厂扩建升级工程，主要内容有新建臭氧接触池和活性炭吸附池。其中臭氧接触池为半地下钢筋混凝土结构，混凝土强度等级C40、抗渗等级P8。臭氧接触池的平面有效尺寸为25.3X21.5m，在宽度方向设有6道隔墙，间距13m,隔墙一端与池壁相连,交叉布置;池壁上宽200mm，下宽350mm;池底板厚300mm，C15混凝土垫层厚150mm;池顶板厚200mm;池底板顶面标高-2.750m,顶板顶面标高5.850m。现场土质为湿软粉质砂土，地下水位标高-0.6m。臭氧接触池立面如图3所示。项目部编制的施工组织设计经过论证审批，臭氧接触池施工方案有如下

19、内容:(1)将降水和土方工程施工分包给专业公司;(2)池体分次浇筑，在池底板顶面以上300mm和顶板底面以下200mm的池壁上设置施工缝;分次浇筑编号:底板(导墙)浇筑、池壁浇筑、隔墙浇筑、顶板浇筑;(3)浇筑顶板混凝土采用满堂布置扣件式钢管支(撑)架。监理工程师对现场支(撑) 架钢管抽样检测结果显示:壁厚均没有达到规范规定，要求项目部进行整改。4、依据住建部危险性较大的分部分项工程安全管理规定和计算结果，需要编制哪些专项施工方案?是否需要组织专家论证?【答案】4.深基坑土方开挖、支护、降水专项施工方案，模板工程及支撑体系专项施工方案、脚手架工程专项施工方案、起重吊装专项施工方案。需要进行专家

20、论证的有模板工程及支撑体系专项施工方案。按照危险性较大的分部分项工程安全管理规定，模板搭设高度大于 8m应组织专家论证。12. 案例题全厂地下管网由A公司总承包。其中有循环供回水、雨水管道。局部平面布置见图4所示。循环供回水管道采用焊接钢管,规格为中120012mm，材质Q235,其内外表面均要求防腐，水泥砂浆内防腐和环氧煤沥青涂料加强级(四油一布)外防腐。施工时，先集中分段预制组焊防腐,再现场分层组对安装。在预制场涂装作业区入口、动火作业区均设置了“禁止标志”开工后，A公司配置有激光准直仪、激光铅直仪、激光经纬仪、激光水准仪、激光平面仪等。设置了施I测量基准，包含若干个便于观测、不易被扰动且

21、牢固的临时水准点和管道轴线控制桩。对建设单位移交桩进行复核测量。并经双方人员认定。A公司编制的循环水管道焊接工艺作业指导书中,规定了焊接方法、坡口几何尺寸接头组对允许偏差等,指导焊工圆满完成焊接任务。A公司辨识出地下管网沟槽机械开挖、钢管安装、钢管内外防腐全过程施工安全重大危险源，并编制了危险性较大的分部分项工程专项施工方案，保证了施工安全。3.管道的起点、止点、转折点的坐标和管顶标高分别选择什么仪器进行测量?【答案】3、（1）管道的起点、止点、转折点的坐标采用激光经纬仪进行测量；（2）管顶标高采用激光水准仪进行测量；13. 案例题图1中的电动机为何种接线方式?【答案】接线方式为接。14. 单

22、选题下列保险中，属于强制性保险的是（ ）。问题1选项A.工伤保险B.意外伤害保险C.建筑工程一切险D.勘察设计责任险【答案】A【解析】工伤保险属于强制性保险。15. 案例题背景资料建设单位投资兴建写字楼工程，地下1层，地上5层，建筑面积为60000平方米，总投资额4200.00万元。建设单位编制的招标文件部分内容有：”质量标准为合格；工期自2018年5月1日起至2019年9月30日止；采租工程量清单计价模式；项目开工日前7天内支付工程预付款，工程款预付比例为10%”。经公开招投标，在7家施工单位里选定A施工单位中标，B施工单位因为在填报工程量清单价格（投标文件组成部分）时，所填报的工程量与建设

23、单位提供的工程量不致以及其他原因导致未中标。A施工单位经合约、法务等部门认真审核相关条款，并上报相关领导同意后，与建设单位签订了工程施工总承包合同，签约合同价部分明细有：分部分项工程费为2118.50万元，脚手架费用为49.00万元，措施项目费92.16万元，其他项目费110.00万元，总包管理费30.00万元，暂列金额80.00万元，规费及税金26.88万元。建设单位于2018年4月26日支付了工程预付款，A施工单位收到工程预付款后，用部分工程预付款购买了用于本工程所需的塔吊、轿车、模板，支付其他工程拖欠劳务费、其他工程的材料欠款。在地下室施工过程中，突遇百年不遇特大暴雨。A施工单位在雨后立

24、即组织工程抢险抢修，抽排基坑内雨污水，发生费用8.00万元；检修受损水电线路，发生费用1.00万元；抢修工程项目红线外受损的施工便道，以保证工程各类物资、机械进场的需要，发生费用7.00万元。A施工单位及时将上述抢险抢修费用以签证方式上报建施工单位已经设单位。建设单位审核后的意见是：上述抢险抢修工作内容均属于A计取的措施费范围，不同意易行支付上述三项费用。3.A施工单位的签约合同价、工程预付款分别是多少万元（保留小数点后两位）？指出A施工单位使用工程预付款的不妥之处，工程预付款的正确使用用途还有哪些？【答案】3.（1）工程合同价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=2118.5

25、0+92.16+110.00+26.88=2347.54万元。（2）预付款=（合同造价-暂列金额）预付款比例=（2347.54-80.00）10%=226.75万元。（3）不妥之处：用部分工程预付款支付其他工程拖欠劳务款、其他工程的材料欠款不妥；正确做法：预付款不得用于与本合同工程无关的事项，具有专款专用的性质。（4）工程预付款的正确使用用途还有：用于承包人为合同所约定的工程施工购置材料、工程设备、购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所用的费用。16. 案例题【背景资料】某市财政拨款建设一综合性三甲医院，其中通风空调工程采用电子方式公开招标。某外省施工单位在电子机招标投标交易

26、平台注册登记，当下载招标文件时，被告知外省施工单位需提前报名，审核通过后方可参与投标。最终该施工单位中标，签订了施工承包合同，采用固定总价合同，签约合同价3000万元(含暂列金额100万元)。合同约定：工程的主要设备由建设单位限定品牌，施工单位组织采购，预付款20%；工程价款结算总额的3%作为质量保修金。500台同厂家的风机盘管机组进入施工现场后，按不考虑产品节能认证等情况，施工单位抽取了一定数量的风机盘管机进行了节能复验，复验的性能参数包括机组的供冷量，供热量和水阻力等。排烟风机进场报验后，安装就位于屋顶的混凝土基础上，风机与基础之间安装橡胶减震垫，设备与排烟风管之间采用长度200mm的普通

27、帆布短管连接(见图1)。监理单位在验收过程汇总，发现排烟风机的上述做法不合格，要求施工单位整改。工程竣工结算时，经审核预付款已全部抵扣完成，设计变更增加费用80万元，暂列金额无其他使用。风机盘管机组的现场节能复验应在什么时点进行?还应复验那些性能参数?复验数量最少选取多少台?【答案】（1）风机盘管机组的现场节能复验应在设备进场时。（2）还应复验风量、功率、噪声。（3）复验数量最少选取10台。17. 单选题某建筑物倒塌造成他人损害，由建设单位与施工企业承担连带责任。该种债的产生依据是（ ）。问题1选项A.合同B.无因管理C.不当得利D.侵权【答案】D【解析】侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害

28、他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。民法典规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。18. 案例题【背景资料】某安装公司中标

29、一机电工程项目，承包内容有工艺设备及管道工程，暖通工程、电气工程和给排水工程，安装公司项目部进场后，进行了成本分析，并将计划成本向施工人员进行交底，依据施工总进度计划，组织施工，合理安排人员、材料、机械等，使工程按合同要求进行；在工艺设备运输及吊装前，施工员向施工班组进行技术交底，交底内容包含施工时间、工艺设备安装位置、安装质量标准，质量通病及预防办法等。在设备机房施工期间，现场监理工程师发现某工艺管道取源部件的安装位置如图3所示，认为该安装位置不符合规范要求，要求项目部整改。施工期间，露天水平管道绝热施工验收合格后，进行金属薄钢板保护层施工时，施工人员未严格按照技术交底文件施工，水平管道纵向

30、接缝不符合规范规定，被责令改正。在工程竣工验收后，项目部进行成本分析，数据收据如表3所示工艺设备施工技术交底中，还应增加哪些施工质量要求?【答案】 Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE 施工技术交底的内容：施工步骤；操作方法及要领；安全文明施工保证措施；技术和物资供应情况；检验、试验和质量检验验收评级依据；质量保证措施；施工记录的内容和要求；成品保护；其他施工注意事项。19. 案例题【背景资料】某公司承建一座城郊跨线桥工程，双向四车道，桥面宽度30m,横断面路幅划分为2m (人行道) +5m (非机动车道)+16m (车

31、行道) +5m (非机动车道) +2m(人行道)。上部结构为5x20m预制预应力混凝土简支空心板梁;下部结构为构造A及 130cm圆柱式墩，基础采用150cm钢筋混凝:土钻孔灌注桩;重力式U型桥台;桥面铺装结构层包括厚10cm沥青混凝土、构造B、防水层。桥梁立面如图1所示。项目部编制的施工组织设计明确如下事项: (1) 桥梁的主要施工工序编号为:桩基、支座垫石、墩台、安装空心板梁、构造A、防水层、现浇构造B、安装支座、现浇湿接缝、摊铺沥青混凝土及其他;施工工艺流程为:桩基墩台构造A支座垫石安装空心板梁CDE摊铺沥青混凝土及其他。(2)公司具备梁板施工安装的技术且拥有汽车起重机、广门式吊梁车、跨

32、墩龙门吊、穿巷式架桥机、浮吊、梁体顶推等设备。经方案比选，确定采用汽车起重机安装空心板梁。(3)空心板梁安装前，对支座垫石进行检查验收。2.写出施工工艺流程中C、D、E的名称或工序编号。【答案】2.C:现浇湿接缝。D: 现浇构造B。E：防水层。20. 多选题根据建筑起重机械安全监督管理规定，下列建筑起重机械不得出租、使用的有（ ）。问题1选项A.经检验达不到安全技术标准规定的建筑起重机械B.属国家明令限制使用的建筑起重机械C.没有完整安全技术档案的建筑起重机械D.超过制造厂家推荐的使用年限的建筑起重机械E.没有齐全有效的安全保护装置的建筑起重机械【答案】A;C;D;E【解析】有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3）经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完整安全技术档案的 ；（5）没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第（1）、（2）、（3）项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。