网球场工程合同

《网球场工程合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《网球场工程合同（9页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、斗门出入境边防检查站网球场工程施工合同二一三年五月甲方：中华人民共和国斗门出入境边防检查站乙方：中山市柏克泰体育设施有限公司经政府采购程序，乙方中标承接 斗门边检网球场工程 施工任务，双方根据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规的规定，在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商达成一致意见，签订愿意达成以下协议，以供双方共同遵守。第一条 工程概况1、工程名称：斗门边检网球场工程2、工程地点：斗门出入境边防检查站营区内3、承包范围：预算工程量清单及招标文件要求的所有施工内容。包括网球场地面修缮，铺设丙烯酸地面，网球场围网施工建设，网球比赛专用网柱的安装等。第二条 合同价1、本工程

2、合同价为人民币69008.00元（大写： 陆万玖仟零捌元整 ）。2、合同价为完成预算标底工程量清单及招标文件要求的全部施工内容所需的所有设备费、备件备品费、运输费、货物装卸费、水电费、人工费、保险费、管理费及机械费等费用在内的全包价；乙方负责包工、包料、包质量、包安全、包通过验收、包施工记录资料建档和材料产品合格证等资料归档等工作。第三条合同工期：55个日历日1、开工时间：2013年5月31日2、竣工时间：如项目通过竣工验收，则乙方完工且自检合格后，向甲方递交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；如项目按甲方要求整改后通过竣工验收的，则实际竣工日期为乙方整改后重新递交竣工验收申请报告的日期。3

3、、如遇下列情况，乙方须在事由发生的3个日历日内书面通知甲方，经甲方审核确认后，方可顺延工期，否则视为乙方放弃不予顺延。另外，因乙方原因（如因自身管理不当、偷工减料等原因被责令停工等）导致工期延长的，工期不予顺延。（1）现场实际明确为甲方原因（如甲方不能按时提供施工场地和施工用水用电接驳点等）造成工期延误的。（2）在施工区域内有不可抗拒的自然灾害，如大雨、台风等，使施工受到实质影响的。（3）甲方提出的设计变更或工程量增加过大，实质影响工程进度的。（4）其他非乙方原因造成对工期实质性影响的。4、在施工过程中，若甲方认为乙方不能满足施工进度要求，有权根据实际情况要求乙方采取赶工措施，由此造成的赶工费

4、用由乙方承担。第四条 组成合同的文件下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：1、 招标文件（工期的开工时间以本合同约定为准）;2、 履行本合同的相关补充协议；3、 承包人的投标函件（含投标报价书）；4、 本施工合同；5、 标准、规范及有关技术文件；6、 预算标底工程量清单；第五条 工程质量及验收标准1、工程质量必须达到合格（按珠海市现行相关的建设工程标准、规范及施工图纸要求执行）。2、乙方必须在工程通过竣工验收后7个日历日内拆除临时设施，撤离现场。第六条付款方式1、质量保修金：合同签订时，乙方向甲方支付3500元（大写

5、：叁仟伍佰元整）质量保修金,在工程通过竣工验收之日起期满1年，且乙方履行相应保修责任后，凭甲方开具的专用收据办理质量保修金的无息退还手续。2、行动783.12 结算款：在工程竣工且双方确认结算造价后30个日历日内，甲方向乙方支付至结算价的100。3、 以上付款都以人民币支付。4、付款方式：甲方通过转账方式把结算款支付到乙方以下账户内户 名：中山市柏克泰体育设施有限公司开户行：中山市农村信用合作联社营业部账 号：80020000004450593第七条工程造价调整办法1、施工过程发生的设计变更、工程签证都必须由甲方委派的“现场代表”签字确认后方为有效，才能作为造价调整依据。2、可调整工程量清单部

6、分的结算办法：当工程量增加时：（1）投标报价中已有的项目，按社会中介造价单位根据施工期间珠海工程造价信息计算出的审核价乘以中标下浮率所得价格，与投标报价文件中的相应分项价格减，之间较低者结算。（2）投标报价文件中没有的项目，按社会中介造价单位根据施工期间珠海工程造价信息计算出的审核价乘以中标下浮率结算。当工程量减少时：（1）投标报价已有的项目，按投标报价文件与预算书中的较高单价结算。（2）投标报价中没有的项目，按社会中介造价单位根据施工期间珠海工程造价信息计算出的审核价结算。第八条 双方责任1、甲方责任（1）委派“现场代表”代表甲方对工程施工的质量、进度和安全等进行管理。（2）向乙方提供施工场

7、地，保证进出道路畅通，同时提供施工用水、用电接驳点。（3）协助乙方做好与工地现场相关单位的工作关系。（4）及时处理乙方提交有关工程的联系单、工程签证、进度安排、结算审核、支付结算款等。（5）若本工程施工过程中有设计变更、工程签证等产生，甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后委托社会审计中介机构办理结算审核事宜。双方应相互配合争取在30个日历日内完成结算审核。2、乙方责任（1）委派工程负责人 负责对本工程施工期间的全面管理。（2）根据相关规范、招标工程量清单、施工合同等的要求进行施工，完成承包范围内的施工工作。（3）甲方现场代表负责对现场发生工程量进行见证，对引起工程造价变化的设

8、计变更、工程签证等需请示上级领导批准后才能予以确定，乙方须考虑办理上述手续所需的合理时间，提前就施工中遇到的问题与甲方进行联系。（4）按合同规定及时组织能满足工程进度和质量要求的人力、施工机械和材料进场。（5）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方对施工现场有关施工噪音、环境保护、安全生产、文明施工等管理规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，一切责任由乙方自行承担。（6）乙方必须采购全新未使用过的材料、设备，其质量必须符合相关规范的要求，并应提交质量合格证等资料。材料进场必须通知甲方进行检验。（7）及时编制结算书，整理结算资料，送甲方审核。（8）认真做好质量

9、自检、施工记录等，为甲方的检查监督提供便利条件。如工程质量不合格或达不到相关规范、招标文件和施工图纸的要求，甲方一经发现，有权要求乙方拆除和重新施工，由此产生的一切费用和工期延误由乙方承担。（9）施工过程产生的垃圾由乙方自行清运出场。（10）工程交付甲方前，应负责已完工分部分项工程的成品保护工作（包括乙方及其他施工单位完成的内容），在此期间发生损坏的，由乙方自费修复原状。（11）按合同约定工期完成承包施工内容，交付甲方使用。由于乙方原因造成工期延误的，按“每延误1个日历日，罚款人民币500元”的标准对乙方进行处罚，在结算款中予以扣除。延误工期累计超过30个日历日的，甲方有权单方终止合同，并由乙

10、方承担甲方由此造成的损失。（12）乙方应确保工程质量达到合格的验收标准。（13）乙方应在工程竣工验收后及时向甲方提交结算书以及其他完整的竣工结算资料，并与甲方委托的造价咨询公司核对工程价款。（14）如工程在保修期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的7天内派人保修；发生紧急抢修事故的，乙方在接到甲方通知后，应立即到达事故现场抢修。乙方不在约定期限内派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，相关费用从工程质量保证金中扣除。第九条未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。第十条合同终止有下列情形之一的，合同权利义务终止：（1）本合同按约定履行完毕；（2）本合

11、同经双方协商一致而终止；（3）本合同约定或法律法规规定终止的其他情形。第十一条适用法律条款本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。第十二条争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向珠海市有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条其它1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2、合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。3、本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份、乙方执 贰 份，具同等法律效力。甲 方：中华人民共和国 乙 方：中山市柏克泰斗门出入境边防检查站 体育设施有限公司甲方代表： 乙方代表： 签订日期： 签订日期：