2022二级建造师-二建建设工程法规及相关知识考试全真模拟卷25（附答案带详解）

《2022二级建造师-二建建设工程法规及相关知识考试全真模拟卷25（附答案带详解）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022二级建造师-二建建设工程法规及相关知识考试全真模拟卷25（附答案带详解）（5页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2022二级建造师-二建建设工程法规及相关知识考试全真模拟卷（附答案带详解）1. 多选题：以下情况可能会造成工期延误，其中（）情况经工程师确认，工期应相应的顺延。A.一周内停水、停电累计超过8小时B.设计变更和工程量增加C.发包方未按合同约定提供图纸D.不可抗力E.承包方因质量不合格返工答案：B、C、D 本题解析：2021版教材P111/2020版教材P112(二)工期顺延当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人

2、约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。2. 单选题：某施工企业按照市建委的要求积极落实“群防群治制度”，则应充分动员()参与建设工程安全生产管理基本制度。A.岗位人员B.干部群众C.职工群众D.社会人员答案：C 本题解析：2021版教材P210/2020版教材P208页群防群治制度，是建筑法中所规定的建筑工程安全生产管理的一项重要法律制度。它是施工企业进行民主管理的重要内容，也是群众路线在安全生产管理工作中的具体体现。广大职工群众在施工生产活动中既要遵守有关法律、法规和规章制度，不得违章作业，还拥有

3、对于危及生命安全和身体健康的行为提出批评、检举和控告的权利。3. 多选题：国务院生产安全事故报告和调查处理条例将事故分为四个等级。在事故等级划分中考虑的因素有（）。A.文化因素B.社会因素C.经济因素D.环境因素E.人身因素答案：B、C、E 本题解析：2021版教材P241/2020版教材P239页事故等级的划分包括人身、经济、社会3个要素。4. 多选题：申请建造师初始注册的人员应当具备的条件是（）。A.经考核认定或考试合格取得执业资格证书B.受聘于一个相关单位C.填写注册建造师初始注册申请表D.达到继续教育的要求E.没有明确规定的不予注册的情形答案：A、B、D、E 本题解析：本题考查的是建造

4、师考试、注册和继续教育的规定。初始注册条件：（1）经考核认定或考试合格取得资格证书；（2）受聘于一个相关单位；（3）达到继续教育要求；（4）没有注册建造师管理规定中规定不予注册的情形。5. 标签:题干标签:答案6. 多选题：生产安全事故等级划分的主要因素有（）。A.政治B.心理C.人身D.主管恶意E.经济答案：C、E 本题解析：事故等级的划分包括了人身、经济和社会三个要素。7. 单选题：经人民法院判决，建设单位应最迟于2016年9月5日向承包商支付工程款，但是届时却没有支付。2018年6月2日，建设单位法定代表人生病无力主持工作。现承包商请求强制执行的期限截止于（）。A.2018年9月5日B.

5、2019年9月5日C.2020年6月2日D.2018年12月2日答案：A 本题解析：当事人申请执行强制执行，申请执行期限为2年。申请执行时效的中止，中断适用法律有关诉讼时效的规定。但是，本题建设单位法定代表人生病无力支持工作并非是诉讼时效中止或中断的原因，因此，本题并未发生诉讼时效中断或终止，本题承包商请求强制执行的期限截止到2018年9月5日。8. 单选题：根据物权法，下列财产不可以抵押的是（）。A.生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地答案：D 本题解析：下列财产不得抵押：（1）土地所有权（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的

6、除外（3）学校幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产（5）依法被查封、扣押监管的财产（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。因此本题正确选项为D。9. 单选题：关于合同成立时间的说法，正确的是()。A.口头合同自交付标的物时成立B.合同书自生效时成立C.承诺生效时合同成立D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立答案：C 本题解析：【考点】考查合同成立的时间【解析】合同法第13条规定：当事人订立合同，采取要约、承诺方式。第25条规定：承诺生效时合同成立。第32条规定：当事人采用合同书形式订立合同的，自

7、双方当事人签字或者盖章时合同成立。第33条规定：当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。合同成立，是指当事人就合同主要条款达成了合意。合同成立需具备下列条件：（1）存在二方以上的订约当事人；（2）订约当事人对合同主要条款达成一致意见。合同的成立一般要经过要约和承诺两个阶段。合同法规定，当事人订立合同，采取要约、承诺方式。承诺生效时合同成立，C项正确，A项错误。合同生效与合同成立是不同的法律事件，不应混淆，B项错误。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。D项错误。10. 单选题：根据生产安全事故报告和调查处理条例的有关规定，除道路变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.15B.20C.30D.40答案：C 本题解析：2021版教材P246/2020版教材P244页事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。